Mds 81 25.2001 ฉบับปัจจุบันเมื่อ เรื่อง ขั้นตอนการประยุกต์แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เรื่องการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ซับซ้อน
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เอ-ไพรเออรี่
มูลค่ากำไรโดยประมาณ
ในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การปันส่วนโดยประมาณและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ระหว่างภูมิภาคเพื่อการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko, เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) ของกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย(G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาค Krasnodar รัฐวิสาหกิจครัสโนดาร์เพื่อการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroytsena" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัย คอมเพล็กซ์ชุมชน Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะบรรณาธิการ: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin. T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov) และในการประชุมของคณะกรรมาธิการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้ Gosstroy แห่งรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง .
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
รับรองและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
การแนะนำ
“ แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้าง ต้นทุนโดยประมาณการก่อสร้าง.
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวปฏิบัติคำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ใน ประมวลกฎหมายแพ่งสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย "เปิด" กิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบ เงินลงทุน", รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย, คำแนะนำด้านระเบียบวิธีมาตรฐานสำหรับการวางแผนและการบัญชีต้นทุน งานก่อสร้าง(อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้างของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของกระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ ฉบับที่ 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2540) รวมทั้งฉบับที่มีอยู่ด้วย กฎระเบียบโดย การบัญชีและเอกสารอื่นๆ ตามภาคผนวก 1
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША -681/05).
ข้อกำหนดที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ในการดำเนินการ การก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน งบประมาณของรัฐบาลกลาง, เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย, เงินกู้ยืมของรัฐบาลที่ได้รับภายใต้การค้ำประกันของรัฐบาล, กองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับเป็น การสนับสนุนจากรัฐเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่าน เงินทุนของตัวเองรัฐวิสาหกิจ องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนกับวัตถุ ยกเครื่องอาคารและโครงสร้างแยกตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
องค์กรการออกแบบเมื่อจัดทำเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.2 . มาตรฐานกำไรโดยประมาณคำนึงถึงต้นทุนของ:
บุคคลของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และ ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรตามอัตราที่ทางการกำหนด รัฐบาลท้องถิ่นในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5;
ขยายการทำซ้ำขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่)
สิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือด้านวัสดุ การดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพและนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
องค์กรให้ความช่วยเหลือและ บริการฟรีสถาบันการศึกษา.
1.3. ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณแสดงไว้ในภาคผนวก 2
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทการก่อสร้างและ งานติดตั้ง;
บรรทัดฐานส่วนบุคคลได้รับการพัฒนา (ใน ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมารายใดรายหนึ่ง การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง กำไรโดยประมาณของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 65% ตามจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ตามจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระค่างานที่ดำเนินการจะใช้
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ในภาคผนวก 3
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ไม่ได้รับอนุญาต.
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานของแต่ละบุคคล กฎหมายปัจจุบัน และ กฎระเบียบควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุในข้อ 1.2
3.2 . เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงสถานะทรัพย์สินของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานอยู่ของสินทรัพย์ถาวร) และมูลค่าที่แท้จริง ควรดำเนินการสถานะของสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์การผลิต(อัตราการต่ออายุและค่าเสื่อมราคาที่จำหน่ายไป, ความพร้อมของตนเอง เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ)
จำนวนเงินตาม. บทความดังกล่าวกำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3 . ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งสะท้อนให้เห็นในภาคผนวกถึง งบดุล.
แอปพลิเคชันสะท้อนให้เห็นถึง จ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับ แต่ละสายพันธุ์ค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้างงาน(สัญญา);
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงฟรี) ให้กับพนักงานในการเข้าร่วมในระบบ การให้กู้ยืมจำนองหรือที่ การชำระคืนบางส่วนสินเชื่อที่ให้ไว้สำหรับบุคคล การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การชำระเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุจะรวมยอดคงค้างของรายการเดียว ภาษีสังคมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการจัดหา ความช่วยเหลือทางการเงินคนงานและพนักงาน ฯลฯ
3.4. สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามวรรค 3.2., 3.3. ภาษีจะคำนวณตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5 ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณได้สำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6 การคำนวณภาษีทรัพย์สินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7 การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
ที่ไหน: เอ็น และ- อัตรากำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
ป.ล- จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1 เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3 เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
, (2)
, (3)
ที่ไหน: ป- จำนวนกำไรโดยประมาณ, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
นิวซีแลนด์- มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
นซีนี- อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับ ฉัน- ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งตามภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์
n- จำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.4 เมื่อใช้วิธีการดัชนีฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
, (4)
บนเวที " เอกสารการทำงาน»:
, (5)
ที่ไหน: ซีบี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาโดยประมาณในระดับฐานพันรูเบิล
ซีซีและ ซีไมล์- รวมโดย ฉัน- ประเภทงาน, ค่าจ้างโดยประมาณ (พื้นฐาน ค่าจ้าง) คนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร พันรูเบิล;
และจาก- ดัชนีของระดับปัจจุบันของกองทุนสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
ไม่มีจำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนงานก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการ ผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคล) ตามสัญญาของครัวเรือนหรือ สัญญาก่อสร้างแนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานส่วนบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรนักพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
กำลังพิจารณาร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณที่พัฒนาแล้ว คณะกรรมการระหว่างแผนก(คณะทำงาน) ว่าด้วยการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (MVK) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ปรับปรุงแล้วจะถูกโอนไปยังแผนกการกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติ ในลักษณะที่กำหนด.
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละแห่งนั้นดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาที่สรุปไว้สำหรับการปฏิบัติงานที่ระบุ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ซึ่งเป็นรากฐาน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญองค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณของแต่ละบุคคล และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรการก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 ข้อ 3) ในบทที่ 9 “งานและต้นทุนอื่น ๆ” ของการประมาณการรวม การคำนวณต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ. 3824; 1999, ฉบับที่ 28, ศิลปะ. 3487 ; 2000 ฉบับที่ 2 ข้อ 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ “เมื่อมีผลบังคับใช้ส่วนที่หนึ่ง รหัสภาษีสหพันธรัฐรัสเซีย" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3825; 1999, ฉบับที่ 28, มาตรา 3488; 2000, ฉบับที่ 32, มาตรา 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 ฉบับที่ 118-FZ “ การมีผลบังคับใช้ของส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขบางส่วน การกระทำทางกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยภาษี" (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 32, ศิลปะ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เลขที่ 1759-1 “ กองทุนบนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (Vedomosti ของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44 , ศิลปะ 1426; Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation, 1993, No. 37, Art. 102; collection of law of the Russian Federation, 1994, No. 29, Art. 3010; 1995, ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 2402; ลำดับที่ 35, ศิลปะ. 3503; 1996, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; หมายเลข 26 ข้อ 3013; 1999 หมายเลข 1 ข้อ 1; หมายเลข 7 ข้อ 879; หมายเลข 16 ข้อ 1930 ; หมายเลข 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1 “ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12 ข้อ 599; ลำดับที่ 34, ข้อ 1976; 1993, ลำดับที่ 4, มาตรา 118; ลำดับที่ 25, มาตรา 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 18, มาตรา 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1 “เรื่องพื้นฐาน ระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย" วรรค 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19, 20, 21 (Vedomosti แห่งสภาผู้แทนประชาชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 11 ข้อ 52; ฉบับที่ 34 ศิลปะ 1976; 1993 ลำดับที่ 4 มาตรา 118 การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 1997 ลำดับที่ 30 มาตรา 3593; 1998 ลำดับที่ 31 มาตรา 3816, 3828 ลำดับที่ 43 มาตรา 5213; 1999 ฉบับที่ 1 มาตรา 1; ลำดับที่ 7 มาตรา 879; ลำดับที่ 25 มาตรา 3041; ลำดับที่ 28 มาตรา 3475; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ลำดับที่ 11 ข้อ 525 ลำดับที่ 34 ข้อ 1976 ลำดับที่ 4 มาตรา 118 " หนังสือพิมพ์รัสเซีย", 1993, 3 พฤศจิกายน, หมายเลข 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2537, ฉบับที่ 27, ศิลปะ 2823; ลำดับที่ 29 ศิลปะ 3010; ลำดับที่ 32 ศิลปะ 3304; 2538 ฉบับที่ 18 ข้อศิลปะ 1592; ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2402, 2403; ลำดับที่ 49 ศิลปะ 4695; พ.ศ. 2539 ฉบับที่ 1 ศิลปะ 4, 20; ลำดับที่ 51 ศิลปะ 5682; 2540 ฉบับที่ 3 ศิลปะ 357; 998, ฉบับที่ 47, ข้อ. 5702; 1999, ฉบับที่ 2, ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ศิลปะ 1162; ลำดับที่ 14 ศิลปะ 1660; 2543 ฉบับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เลขที่ 82-FZ “เปิด ขนาดขั้นต่ำค่าตอบแทน" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2543 ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2729)
9. พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552 “ ในการอนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยองค์ประกอบของต้นทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (งาน) การบริการ) และขั้นตอนการขึ้นรูป ผลลัพธ์ทางการเงินนำมาพิจารณาเมื่อเก็บภาษีกำไร" (การกระทำที่รวบรวมของประธานาธิบดีและรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 9, ศิลปะ 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ฉบับที่ 27, ศิลปะ. 2587; ฉบับที่ 28 ข้อ 2686 หมายเลข 48 ข้อ 4683 ปี 1996 ข้อ 43 ข้อ 4924 หมายเลข 49 ข้อ 5557 ปี 1998 ข้อ 2 ข้อ 260 หมายเลข 22 ข้อ 2469 ลำดับที่ 37 ข้อ 4624; 1999 ลำดับที่ 29 ข้อ 3757; 2000 ลำดับที่ 23 มาตรา 2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ลำดับที่ 62 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้สำหรับองค์กรและองค์กรตามงบประมาณ”
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 เลขที่ 07-3-08/112 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรแปรรูป”
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร”
14. จดหมายจากกรม การปฏิรูปภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 เลขที่ 04-02-14 “ ในรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดต้นทุนกำไร”
15. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768 “ แนวทางเรื่องภาษีเงินได้บางประเด็น" (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 เลขที่ 02-1-16/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีกำไรที่ผู้เข้าร่วมได้รับในกิจกรรมร่วมกัน”
17. จดหมายแผนก นโยบายภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 เลขที่ 04-02-05/2 "เรื่องการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนต่างของจำนวนเงิน"
18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n “เมื่อได้รับอนุมัติตามกฎการบัญชี” นโยบายการบัญชีองค์กร "PBU 1/98" (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ลำดับที่ 43n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ใบแจ้งยอดการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”
20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n “ เมื่อได้รับอนุมัติกฎระเบียบด้านการบัญชีและ งบการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" (ซึ่งแก้ไขและเสริมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543)
21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ลำดับที่ 4n “ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ค่าใช้จ่ายองค์กร” PBU 10/99” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 25n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์ทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงคลัง” PBU 5/98” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543 ) .
25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี" การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร" PBU 6/97" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 24 มีนาคม 2543)
26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ลำดับที่ 2n “ เมื่อได้รับอนุมัติตามกฎการบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงเป็น สกุลเงินต่างประเทศ"พ.บ.3/2543"
27. คำแนะนำของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ลำดับที่ 33 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389 “ ในการเสนอการแก้ไขคำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33 “ ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจให้เป็นงบประมาณ”
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน"
30. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361 “ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 “ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ศิลปะ 726; 1995 หมายเลข 3 ศิลปะ 190)
32. มาตรฐานขั้นพื้นฐานค่าธรรมเนียมสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1992 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 1993)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344 “ขั้นตอนการส่งโดยวิสาหกิจ , สถาบัน, องค์กร, พลเมือง, ต่างประเทศ นิติบุคคลและพลเมืองของกองทุนเพื่อระบุกองทุนสิ่งแวดล้อมพิเศษงบประมาณ" (ตามที่แก้ไขและเสริมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
34. การลงมติของที่ประชุมใหญ่สูงสุด ศาลอนุญาโตตุลาการสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ฉบับที่ 22 “ในบางประเด็นของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายของ RSFSR “ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” (กระดานข่าวของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, ฉบับที่ 3; 2000, ฉบับที่. 6).
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระค่าโดยสาร การใช้งานทั่วไป;
การชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดเมื่อส่งคนงานไปดำเนินการติดตั้ง ว่าจ้าง และงานก่อสร้างสำหรับมือถือและ ตัวละครการเดินทางกิจกรรมของตนเพื่อการปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินมาตรฐานที่กำหนด
ประกันบุคลากร องค์กรก่อสร้าง(ยกเว้นบังคับ. ประกันสังคมและข้อกำหนด ประกันสุขภาพ);
เพื่อสร้าง ความร่วมมือกัน;
การซื้อหุ้น พันธบัตร และอื่นๆ เอกสารอันทรงคุณค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และชำระดอกเบี้ย รวมทั้งเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีและหนี้ที่ค้างชำระ (ส่วนที่เกินอัตราคิดลด ธนาคารกลางรัสเซีย);
การชำระคืนบางส่วน สินเชื่อธนาคารคนงานในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตั้งครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงิน กองทุนที่กำหนดที่กำหนดไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าของงานหรือการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
การปรับปรุงอุปกรณ์ทางเทคนิค การสร้างใหม่ การขยาย และการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่
ภาคผนวก 3*
มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
№ | ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง | มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) | ขอบเขตการใช้งาน (หมายเลขคอลเลกชัน GESN, GESNm, GESNp, FER, FERm, FERp) |
1 | 2 | 3 | 4 |
การขุดค้นปฏิบัติการได้: | GESN 2001-01 |
||
โต๊ะ 01-01-001۞138; 01-02-001۞011; 01-03-001 - 072 |
|||
ด้วยตนเอง | โต๊ะ 01-02-55۞64; |
||
โดยใช้วิธีการไฮโดรเมคาไนเซชัน | โต๊ะ 01-01-144155; |
||
สำหรับงานประเภทอื่น (เตรียมการ ประกอบ เสริมกำลัง) | โต๊ะ 01-02-17۞49;01-02-65۞135; |
||
งานลอกเหมืองแร่ | GESN 2001-02 |
||
การดำเนินการเจาะและระเบิด | GESN 2001-03 |
||
เวลส์ | GESN 2001-04 |
||
งานตอกเสาเข็ม. บ่อลิ้นชัก การรวมตัวของดิน: | GESN 2001-05 |
||
งานตอกเสาเข็ม | |||
หลุมทรุดตัว | |||
การรวมตัวของดิน | |||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: | GESN-2001-06 |
||
ทางอุตสาหกรรม | ส่วนที่ 01 (ส่วนย่อย 1÷14, 21) |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน | มาตรา 01 (หมวดย่อย 16 - 20) |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: | จีเอสเอ็น 2544-50 |
||
ทางอุตสาหกรรม | ส่วนที่ 01,02,03,04,06,07,08 (ตารางที่ 07-08-002,003); |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน | ส่วน 05.08 (ตาราง 07-08-001,07-08-006); |
||
โครงสร้างอิฐและบล็อก | GESN 2001-08 |
||
การสร้างโครงสร้างโลหะ | จีเอสเอ็น 2544-52 |
||
โครงสร้างไม้ | GESN 2001-10 |
||
GESN 2001-11 |
|||
GESN 2001-12 |
|||
การป้องกัน โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน | GESN 2544-56 |
||
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: | GESN 2001-14 |
||
โลหะ | |||
คอนกรีตเสริมเหล็ก | |||
กรอบเปลือก | |||
การก่อสร้างโรงเรือน | |||
จบงาน | GESN 2544-58 |
||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) | GESN 2544-59; 17, 18, 19, 20 |
||
อาคารและโครงสร้างสำเร็จรูปชั่วคราว | GESN2001-21 |
||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ | GESN2001-22; 23, 24 |
||
ท่อหลักและท่อสนาม | GESN 2544-25 |
||
งานฉนวนกันความร้อน | GESN2001-26 |
||
GESN 2001-27 (ยกเว้นมาตรา 10) |
|||
ทางรถไฟ | GESN2001-28 |
||
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน: | GESN2001-29 |
||
วิธีการทำงานแบบปิด | |||
วิธีการทำงานแบบเปิด | |||
สะพานและท่อ | GESN 2544-30 |
||
แอโรโดรม | GESN2001-31 |
||
รางรถราง | GESN2001-32 |
||
สายไฟ | GESN2001-33 |
||
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: | GESN2001-34 |
||
การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร | GESNm 2001-10 (แผนก 06, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง)) ส่วนที่ 5 |
||
ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | GESNm 2001-10 (ดิวิชั่น 04, 05) GESNm 2544-54 (แผนก 04) |
||
การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล | GESNm 2001-10 (แผนก 06, ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกระยะไกล (โซน)) |
||
งานเหมืองแร่: | GESN2001-35 |
||
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ | |||
โครงสร้างโลกโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-36 |
||
คอนกรีตและ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-37 |
||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-38 |
||
โครงสร้างโลหะโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-39 |
||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-40 |
||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก | GESN2001-41 |
||
งานคุ้มครองธนาคาร | GESN2001-42 |
||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น | GESN2001-43 |
||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) | GESN2001-44 |
||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ | GESN2001-45 |
||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน | GESN2001-47 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซ | GESN2001-48 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซในสภาพนอกชายฝั่ง | GESN2001-49 |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ | GESNm 2001-1-7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, ส่วน 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมการติดตั้งรอยต่อระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์), 41; |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | GESNm 2001-13, 39 (การควบคุมข้อต่อเชื่อมประกอบระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) |
||
ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | GESNm 2001-8 |
||
ที่ไซต์อื่น | GESNm 2001-8, 20 (แผนก 02) |
||
อุปกรณ์เตือนภัย การรวมศูนย์ การบล็อก และการสื่อสาร ทางรถไฟ | GESNm 2001-20 (แผนก 01) GESNm 2001-10 (แผนก 07) |
||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน | GESNm 2001-8, 10, 11 |
||
GESNp 2001-01-09 |
|||
งานเกี่ยวกับการบูรณะอาคารและโครงสร้าง (การเสริมสร้างและทดแทนโครงสร้างที่มีอยู่ การรื้อและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล) | GESN2001-46 |
หมายเหตุ:
1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณ งานซ่อมแซม, คล้ายกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่กำลังปรับปรุง) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) ควรใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้งาน ระบบที่เรียบง่ายการเก็บภาษีใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
ภาคผนวก 3 (ฉบับเปลี่ยน..เปลี่ยน ลำดับที่ 1 ).
ภาคผนวก 4
มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง
№ | ประเภทของงานซ่อมแซมและก่อสร้าง | มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) | พื้นที่ใช้งาน |
1 | 2 | 3 | 4 |
การขุดดินดำเนินการ: | GESNr 2544-51 |
||
วิธียานยนต์ | |||
ด้วยตนเอง | |||
ฐานราก | GESNr 2001-52 |
||
GESNr 2544-53 |
|||
พื้น | GESNr 2544-54 |
||
พาร์ติชั่น | GESNr 2544-55 |
||
GESNr 2544-56 |
|||
GESNr 2001-57 |
|||
หลังคาหลังคา | GESNr 2001-58 |
||
บันไดระเบียง | GESNr 2001-59 |
||
งานเตา | GESNr 2544-60 |
||
งานฉาบปูน | GESNr 2544-61 |
||
งานจิตรกรรม | GESNr 2544-62 |
||
งานกระจก วอลล์เปเปอร์ และกระเบื้อง | GESNr 2544-63 |
||
งานปูนปั้น | GESNr 2544-64 |
||
งานสุขาภิบาลภายใน: | GESNr 2544-65 |
||
การรื้อและถอดชิ้นส่วน | แท็บ GESNr-2001-65 1 ۞ 4, 12 ۞ 14, 19, 22 ۞ 24, 26 ۞ 32, 35 ۞ 37, 70, 71; |
||
เปลี่ยนท่อ | แท็บ GESNr-2001-65 5 ۞ 11, 15 ۞ 18, 20 ۞ 21, 25, 33, 34, 38; |
||
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: | GESNr 2544-66 |
||
ถอดประกอบทำความสะอาด | แท็บ GESNr-2001-66 1 ۞ 3, 8, 10 ۞ 13, 24 ۞ 27, 35; |
||
การเปลี่ยนท่อ | แท็บ GESNr-2001-66 4 ۞ 7, 9, 14 ۞ 23, 28 ۞ 34, 36 ۞ 47, 50; |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า | GESNr 2001-67 |
||
การปรับปรุง | GESNr 2001-68 |
||
งานซ่อมแซมและก่อสร้างอื่นๆ | GESNr 2001-69 (ยกเว้นตาราง 11, 12, 14) |
ภาคผนวก 4 (แนะนำเพิ่มเติม..เปลี่ยน ลำดับที่ 1 ).
การแนะนำ 2 ขั้นตอนการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ 3 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานของกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ 4 ขั้นตอนการคำนวณกำไรโดยประมาณเมื่อจัดทำเอกสารประมาณการ 5 การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ |
|
ภาคผนวก 1 | รายการเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ “แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง” |
ภาคผนวก 2 | ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ |
ใบสมัคร 3* | มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง |
ภาคผนวก 4 | มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
นำมาใช้และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 03/01/2544 โดยมติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 28/02/2544 ฉบับที่ 15
แทนคำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีในการพิจารณา จำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
การแนะนำ
"แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001" (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางดังกล่าวคำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย แนวทางแบบจำลองสำหรับ การวางแผนและการบัญชีต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้างของสหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของกระทรวง ของเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงกฎระเบียบปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชี ฯลฯ เอกสารตามภาคผนวก 1
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША-681 /05)
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไปที่:
117987, มอสโก, GSP-1, เซนต์. สตรอยท์ลีย์ 8, ตึก. 2 กรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.2. มาตรฐานกำไรโดยประมาณคำนึงถึงต้นทุนของ:
ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น รวมถึง:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ของวิสาหกิจและองค์กรในอัตราที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5
ขยายการทำซ้ำขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่)
สิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือด้านวัสดุ การดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพและนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
องค์กรให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา
1.3. ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณแสดงไว้ในภาคผนวก 2
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย
การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
คุณสามารถดูเอกสารเวอร์ชันเต็มได้ในรูปแบบโปรแกรม *.pdf - Adobe Reader (ที่มุมขวาบน)
คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียตามมติหมายเลข 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 อนุมัติตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังของรัสเซียและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย "แนวทางวิธีการในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" ( MDS 81-25.2001) โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2544
ในเวลาเดียวกัน "คำแนะนำวิธีการในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในรูปแบบของราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง" (จดหมายจากกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และมาตรา 3 ของ "แนวทางวิธีการในการกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" ถูกยกเลิก ดำเนินการในภูมิภาคของ Far North และพื้นที่ที่เทียบเท่ากัน" (MDS 81-5.99)
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของระเบียบวิธีถือเป็นคำแนะนำ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอที่เข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว "แนวทางวิธีการในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" Gosstroy แห่งรัสเซียรายงานขั้นตอนในการใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณเมื่อคำนวณเอกสารประมาณการใหม่และจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติเอกสารประมาณการก่อนออกมติดังกล่าว ยอดคงเหลือของประมาณการต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้งสำหรับโครงการก่อสร้างที่เปลี่ยนผ่านไปจนถึงปี 2544 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2544 ตลอดจนต้นทุนประมาณการเต็มจำนวน งานก่อสร้างและติดตั้งสำหรับโครงการก่อสร้างที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั้นจะต้องมีการชี้แจง ในปี 2544 และปีต่อ ๆ ไป
ต้นทุนของงานที่ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการหลังวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ตลอดจนการชำระเงินสำหรับงานที่ทำ จะกำหนดโดยใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ได้รับอนุมัติใหม่
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในการประมาณการหมดลง ลูกค้าสามารถใช้เงินสำรองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ งานที่ไม่คาดฝันและต้นทุนหรือเงินออมสำหรับรายการงบประมาณอื่นๆ
ในกรณีที่ไม่มีแหล่งที่มาเหล่านี้ เงินทุนเพิ่มเติมที่จำเป็นจะรวมอยู่ในการคำนวณต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณในลักษณะที่กำหนดในข้อ 3.5.9.2 ของ "แนวทางในการกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย" (มทส.81-1.99)
รอง ประธานเอ็น.วี. ซัตซารินสกี้
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อการก่อสร้างและการเคหะและสาธารณูปโภคที่ซับซ้อน
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001
ได้รับการอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียครั้งที่ 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
นำมาใช้และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2544 โดยมติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 28/02/2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ระหว่างภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์รัฐวิสาหกิจสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroytsena" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov .) และในการประชุมของ คณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
บรรณาธิการด้านเทคนิค V.I. Shamenkov
แก้ไขเพิ่มเติมตามจดหมายของหน่วยงานกลางเพื่อการก่อสร้างและการเคหะและบริการชุมชนลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เลขที่ AP-5536/06 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เลขที่ VB-338/02
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เรื่องการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ซับซ้อน
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เอ-ไพรเออรี่
มูลค่ากำไรโดยประมาณ
ในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ระหว่างภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์รัฐวิสาหกิจสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin. T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov ) และในการประชุมของแผนกระหว่างแผนก คณะกรรมาธิการ (คณะทำงาน) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
รับรองและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
การแนะนำ
“ แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตาม
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША -681/05).
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
องค์กรการออกแบบที่ การพัฒนาเอกสารประมาณการ.
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง กำไรโดยประมาณของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 65% ตามจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ตามจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ใน
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ไม่ได้รับอนุญาต.
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดตามการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุ
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ. 3824; 1999, ฉบับที่ 28, ศิลปะ. 3487 ; 2000 ฉบับที่ 2 ข้อ 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ “ ในการดำเนินการตามส่วนที่หนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย” (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3825; 1999, ลำดับที่ 28 ข้อ 3488; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 เลขที่ 118-FZ "ในการดำเนินการตามส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษี" (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย , 2000, ฉบับที่ 32, ข้อ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เลขที่ 1759-1 “ กองทุนบนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (Vedomosti ของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44 , ศิลปะ 1426; Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation, 1993, No. 37, Art. 102; collection of law of the Russian Federation, 1994, No. 29, Art. 3010; 1995, ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 2402; ลำดับที่ 35, ศิลปะ. 3503; 1996, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; หมายเลข 26 ข้อ 3013; 1999 หมายเลข 1 ข้อ 1; หมายเลข 7 ข้อ 879; หมายเลข 16 ข้อ 1930 ; หมายเลข 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1 “ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12 ข้อ 599; ลำดับที่ 34, ข้อ 1976; 1993, ลำดับที่ 4, มาตรา 118; ลำดับที่ 25, มาตรา 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 18, มาตรา 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1 “บนพื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” วรรค 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19, 20, 21 (ราชกิจจานุเบกษาของสภาประชาชน เจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992 , ฉบับที่ 11, ศิลปะ 52; ฉบับที่ 34, ศิลปะ. 1976; 1993, ฉบับที่ 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997 ลำดับที่ 30 ข้อ 3593; 1998 ลำดับที่ 31 ข้อ 3816, 3828; ลำดับที่ 43 ข้อ 5213; 1999 ลำดับที่ 1 ข้อ 1; ลำดับที่ 7 ข้อ 879; ลำดับที่ มาตรา 25 ข้อ 3041 ฉบับที่ 28 มาตรา 3475 2000 ฉบับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, หมายเลข 11 ข้อ 525 หมายเลข 34 ข้อ 1976 หมายเลข 4 ข้อ 118 "Rossiyskaya Gazeta", 1993, 3 พฤศจิกายน, ลำดับ 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, ลำดับที่ 27 ศิลปะ 2823 ลำดับที่ 29 มาตรา 3010 ลำดับที่ 32 มาตรา 3304 ; 1995 ลำดับที่ 18 มาตรา 1592 ลำดับที่ 26 มาตรา 2402, 2403 ลำดับที่ 49 มาตรา 4695; 1996 ลำดับที่ 1 ข้อ 4, 20; ลำดับที่ 51 มาตรา 5682; 1997 ลำดับที่ 3 ข้อ 357; 998 ลำดับที่ 47 มาตรา 5702; 1999 ลำดับที่ 2 ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ข้อ 1162 ลำดับที่ 14 ข้อ 1660 2000 ลำดับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เลขที่ 82-FZ "ค่าจ้างขั้นต่ำ" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2543 ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2729)
9. พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552 “ ในการอนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยองค์ประกอบของต้นทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (งาน บริการ) และขั้นตอนในการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่คำนึงถึงเมื่อเก็บภาษีกำไร" (การกระทำที่รวบรวมของประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 9, ศิลปะ 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995 , ลำดับที่ 27 มาตรา 2587 ลำดับที่ 28 มาตรา 2686 ลำดับที่ 48 มาตรา 4683 ปี 1996 ลำดับที่ 43 มาตรา 4924 ลำดับที่ 49 มาตรา 5557 ปี 1998 ลำดับที่ 2 . 260; ลำดับที่ 22 มาตรา 2469; ลำดับที่ 37 มาตรา 4624; 1999 ลำดับที่ 29 มาตรา 3757; 2000 ลำดับที่ 23 มาตรา 2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ลำดับที่ 62 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้สำหรับองค์กรและองค์กรตามงบประมาณ”
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 เลขที่ 07-3-08/112 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรแปรรูป”
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร”
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ฉบับที่ 04-02-14 “ ในรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดต้นทุนกำไร”
15. จดหมายของบริการภาษีแห่งรัฐของรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768“ คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในประเด็นบางประการของการเก็บภาษีกำไร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 เลขที่ 02-1-16/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีกำไรที่ผู้เข้าร่วมได้รับในกิจกรรมร่วมกัน”
17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04-02-05/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนต่างของจำนวนเงิน”
18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ นโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ลำดับที่ 43n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ใบแจ้งยอดการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”
20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n "ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543) .
21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ลำดับที่ 4n “ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ค่าใช้จ่ายองค์กร” PBU 10/99” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 25n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์ทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงคลัง” PBU 5/98” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543 ) .
25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี" การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร" PBU 6/97" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 24 มีนาคม 2543)
26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ฉบับที่ 2n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎระเบียบทางบัญชี“การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ” PBU 3/2000”
27. คำแนะนำของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ลำดับที่ 33 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389 “ ในการเสนอการแก้ไขคำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33 “ ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจให้เป็นงบประมาณ”
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน"
30. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361 “ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 “ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ศิลปะ 726; 1995 หมายเลข 3 ศิลปะ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344 “ขั้นตอนการส่งโดยวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร พลเมือง นิติบุคคลต่างประเทศ และกองทุนพลเมืองเพื่อระบุกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกงบประมาณ" (ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
34. การลงมติของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 1993 ฉบับที่ 22 “ในบางประเด็นของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายของ RSFSR “ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” (ประกาศของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของ สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3; 2543 ฉบับที่ 6)
ภาคผนวก 2
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
รวม บน:
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอการตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
№ |
ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
ขอบเขตการใช้งาน (หมายเลขคอลเลกชัน GESN, GESNm, GESNp, FER, FERm, FERp) |
1 |
2 |
3 |
4 |
การขุดดินดำเนินการ: |
GESN 2001-01 |
||
วิธียานยนต์ |
โต๊ะ 01-01-001۞138; 01-02-001۞011; 01-03-001 - 072 |
||
ด้วยตนเอง |
โต๊ะ 01-02-55۞64; |
||
โดยใช้วิธีการไฮโดรเมคาไนเซชัน |
โต๊ะ 01-01-144155; |
||
สำหรับงานประเภทอื่น (เตรียมการ ประกอบ เสริมกำลัง) |
โต๊ะ 01-02-17۞49;01-02-65۞135; |
||
งานลอกเหมืองแร่ |
GESN 2001-02 |
||
การดำเนินการเจาะและระเบิด |
GESN 2001-03 |
||
เวลส์ |
GESN 2001-04 |
||
งานตอกเสาเข็ม. บ่อลิ้นชัก การรวมตัวของดิน: |
GESN 2001-05 |
||
งานตอกเสาเข็ม |
มาตรา 01 |
||
หลุมทรุดตัว |
มาตรา 02 |
||
การรวมตัวของดิน |
มาตรา 03 |
||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: |
GESN-2001-06 |
||
ทางอุตสาหกรรม |
ส่วนที่ 01 (ส่วนย่อย 1÷14, 21) |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
มาตรา 01 (หมวดย่อย 16 - 20) |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: |
จีเอสเอ็น 2544-50 |
||
ทางอุตสาหกรรม |
ส่วนที่ 01,02,03,04,06,07,08 (ตารางที่ 07-08-002,003); |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
ส่วน 05.08 (ตาราง 07-08-001,07-08-006); |
||
โครงสร้างอิฐและบล็อก |
GESN 2001-08 |
||
การสร้างโครงสร้างโลหะ |
จีเอสเอ็น 2544-52 |
||
โครงสร้างไม้ |
GESN 2001-10 |
||
พื้น |
GESN 2001-11 |
||
หลังคา |
GESN 2001-12 |
||
การป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน |
GESN 2544-56 |
||
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: |
GESN 2001-14 |
||
14.1 |
โลหะ |
||
14.2 |
คอนกรีตเสริมเหล็ก |
||
14.3 |
กรอบเปลือก |
||
14.4 |
การก่อสร้างโรงเรือน |
||
จบงาน |
GESN 2544-58 |
||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) |
GESN 2544-59; 17, 18, 19, 20 |
||
อาคารและโครงสร้างสำเร็จรูปชั่วคราว |
GESN2001-21 |
||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ |
GESN2001-22; 23, 24 |
||
ท่อหลักและท่อสนาม |
GESN 2544-25 |
||
งานฉนวนกันความร้อน |
GESN2001-26 |
||
ถนนรถยนต์ |
GESN 2001-27 (ยกเว้นมาตรา 10) |
||
ทางรถไฟ |
GESN2001-28 |
||
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน: |
GESN2001-29 |
||
23.1 |
วิธีการทำงานแบบปิด |
||
23.2 |
วิธีการทำงานแบบเปิด |
||
สะพานและท่อ |
GESN 2544-30 |
||
แอโรโดรม |
GESN2001-31 |
||
รางรถราง |
GESN2001-32 |
||
สายไฟ |
GESN2001-33 |
||
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: |
GESN2001-34 |
||
28.1 |
การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร |
GESNm 2001-10 (แผนก 06, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง)) ส่วนที่ 5 |
|
28.2 |
ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
GESNm 2001-10 (ดิวิชั่น 04, 05) GESNm 2544-54 (แผนก 04) |
|
28.3 |
การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล |
GESNm 2001-10 (แผนก 06, ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกระยะไกล (โซน)) |
|
งานเหมืองแร่: |
GESN2001-35 |
||
29.1 |
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน |
||
29.2 |
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ |
||
โครงสร้างดินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-36 |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-37 |
||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-38 |
||
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-39 |
||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-40 |
||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN2001-41 |
||
งานคุ้มครองธนาคาร |
GESN2001-42 |
||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น |
GESN2001-43 |
||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) |
GESN2001-44 |
||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ |
GESN2001-45 |
||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน |
GESN2001-47 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซ |
GESN2001-48 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซในสภาพนอกชายฝั่ง |
GESN2001-49 |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ |
GESNm 2001-1-7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, ส่วน 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมการติดตั้งรอยต่อระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์), 41; |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm 2001-13, 39 (การควบคุมข้อต่อเชื่อมประกอบระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า: |
|||
45.1 |
ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm 2001-8 |
|
45.2 |
ที่ไซต์อื่น |
GESNm 2001-8, 20 (แผนก 02) |
|
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรวมศูนย์ การปิดกั้น และการสื่อสารบนทางรถไฟ |
GESNm 2001-20 (แผนก 01) GESNm 2001-10 (แผนก 07) |
||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน |
GESNm 2001-8, 10, 11 |
||
การว่าจ้างงาน |
GESNp 2001-01-09 |
||
งานเกี่ยวกับการบูรณะอาคารและโครงสร้าง (การเสริมสร้างและทดแทนโครงสร้างที่มีอยู่ การรื้อและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล) |
GESN2001-46 |
หมายเหตุ:
1. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานซ่อมแซมที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่กำลังซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) มาตรฐานกำไรโดยประมาณควรเป็น ใช้กับค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
ภาคผนวก 3 (ฉบับเปลี่ยน.. เปลี่ยน ลำดับที่ 1 ).
ภาคผนวก 4
มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง
№ |
ประเภทของงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
พื้นที่ใช้งาน |
1 |
2 |
3 |
4 |
การขุดดินดำเนินการ: |
GESNr 2544-51 |
||
วิธียานยนต์ |
|||
ด้วยตนเอง |
|||
ฐานราก |
GESNr 2001-52 |
||
GESNr 2544-53 |
|||
พื้น |
GESNr 2544-54 |
||
พาร์ติชั่น |
GESNr 2544-55 |
||
เปิด |
GESNr 2544-56 |
||
พื้น |
GESNr 2001-57 |
||
หลังคาหลังคา |
GESNr 2001-58 |
||
บันไดระเบียง |
GESNr 2001-59 |
||
งานเตา |
GESNr 2544-60 |
||
งานฉาบปูน |
GESNr 2544-61 |
||
งานจิตรกรรม |
GESNr 2544-62 |
||
งานกระจก วอลล์เปเปอร์ และกระเบื้อง |
GESNr 2544-63 |
||
งานปูนปั้น |
GESNr 2544-64 |
||
งานสุขาภิบาลภายใน: |
GESNr 2544-65 |
||
15.1 |
การรื้อและถอดชิ้นส่วน |
แท็บ GESNr-2001-65 1 ۞ 4, 12 ۞ 14, 19, 22 ۞ 24, 26 ۞ 32, 35 ۞ 37, 70, 71; |
|
15.2 |
เปลี่ยนท่อ |
แท็บ GESNr-2001-65 5 ۞ 11, 15 ۞ 18, 20 ۞ 21, 25, 33, 34, 38; |
|
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: |
GESNr 2544-66 |
||
16.1 |
ถอดประกอบทำความสะอาด |
แท็บ GESNr-2001-66 1 ۞ 3, 8, 10 ۞ 13, 24 ۞ 27, 35; |
|
16.2 |
การเปลี่ยนท่อ |
แท็บ GESNr-2001-66 4 ۞ 7, 9, 14 ۞ 23, 28 ۞ 34, 36 ۞ 47, 50; |
|
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |
|||
มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เพื่อกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544 (*)
วันที่แนะนำ 2001-03-01
ที่พัฒนาศูนย์ระหว่างภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko, เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) ของกระทรวง การศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์ของรัฐวิสาหกิจเพื่อการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
ที่พิจารณากรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov) และในการประชุมของคณะกรรมาธิการระหว่างแผนก (คณะทำงาน ) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
ยอมรับและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2544 โดยมติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 28/02/2544 N 15
แทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายจากกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 N BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนค่าใช้จ่าย ต้นทุนและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการใน Far North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
(*)- ในเอ็ด ตัวอักษร AP-5536/06 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
การแนะนำ
“ แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย, กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนด้านทุน", ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 N BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย N 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตามภาคผนวก 1
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 N 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 N ША-681/05 ).
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อจัดทำข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลแข่งขัน
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.2. มาตรฐานกำไรโดยประมาณคำนึงถึงต้นทุนของ:
ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรในอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นในจำนวนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
ขยายการทำซ้ำขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่)
สิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือด้านวัสดุ การดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพและนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
องค์กรให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา
1.3. ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณแสดงไว้ในภาคผนวก 2
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย
การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมคือ 65% ของจำนวนเงินสำหรับค่าจ้างคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ของจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ในภาคผนวก 3
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุในข้อ 1.2
3.2. เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งทรัพย์สินขององค์กรที่ทำสัญญา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานของ สินทรัพย์ถาวร) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร (การต่ออายุและการกำจัด ค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอ ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง ฯลฯ )
จำนวนเงินทุนตามรายการนี้กำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3. ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวกของงบดุล
แอปพลิเคชันนี้สะท้อนถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน (สัญญา)
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย) แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือการชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุนั้นรวมยอดคงค้างของภาษีสังคมแบบรวมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุแก่คนงานและลูกจ้าง ฯลฯ
3.4. ต้นทุนที่กำหนดตามข้อ 3.2., 3.3. จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5. ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณได้สำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6. ภาษีทรัพย์สินคำนวณตามข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อกิจการและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7. การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
สถานที่: (1)
อัตรากำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาเฉพาะหนึ่งพันรูเบิล
จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1. เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน "โครงการ":
(2)
ที่ไหน (3)
จำนวนกำไรโดยประมาณพันรูเบิล;
จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) โดยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งประเภทที่ i ตามภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์
4.4. เมื่อใช้วิธีการดัชนีฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน "โครงการ":
(4)
ในขั้นตอน "เอกสารการทำงาน":
(5)
ที่ไหน:- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาโดยประมาณในระดับฐานพันรูเบิล
และ - ค่าจ้างโดยประมาณทั้งหมด (ค่าจ้างพื้นฐาน) สำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับงานประเภทที่ i, พันรูเบิล;
ดัชนีของระดับกองทุนปัจจุบันสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างสัมพันธ์กับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
จำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคลธรรมดา) ภายใต้สัญญาในประเทศหรือการก่อสร้าง แนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรการพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (IMC) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติตามลักษณะที่กำหนด
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับผู้รับเหมารายบุคคลนั้นดำเนินการโดยตรง ผู้รับเหมาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาสรุปสำหรับการปฏิบัติงานที่ระบุ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรการก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 ข้อ 3) ในบทที่ 9 “ งานและต้นทุนอื่น ๆ” ของการคำนวณประมาณการรวมของต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
รายชื่อเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ใช้ในการจัดทำ “คำแนะนำระเบียบวิธี
เพื่อกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง"
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 N 146-FZ (ชุดกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 31, ศิลปะ 3824; 1999, N 28, ศิลปะ 3487; 2000, N 2 ข้อ .134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 N 147-FZ "ในการบังคับใช้ส่วนหนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 31, ศิลปะ 3825; 1999, N 28 ข้อ 3488; 2000 N 32 ข้อ 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 N 118-FZ “ ในการดำเนินการตามส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษี” (กฎหมายที่รวบรวมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000 , N 32, ข้อ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 N 1759-1 “ กองทุนบนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, N 44, ศิลปะ . 1426; Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation, 1993, N 37, Art. 102; Collection of Legislation of the Russian Federation, 1994, N 29, Art. 3010; 1995, N 26, ศิลปะ. 2402; N 35, ศิลปะ. 3503; 1996, N 1, ศิลปะ. .4; 1997, N 22, ศิลปะ. 2545; 1998, N 13, ศิลปะ. 1473; N 26, ศิลปะ. 3013; 1999 , N 1, ข้อ 1; N 7, ข้อ 879; N 16, ข้อ 1930 ; N 18, ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 N 2030-1 “ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, N 12, ศิลปะ 599; N 34 ศิลปะ พ.ศ. 2519 ; 1993 หมายเลข 4 ศิลปะ 118; หมายเลข 25 ศิลปะ 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2538 หมายเลข 18 ศิลปะ 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 N 2118-1 “ พื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” วรรค 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19, 20, 21 (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนประชาชน ของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992 , N 11, ศิลปะ 52; N 34, ศิลปะ. 1976; 1993, N 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997, N 30 , ศิลปะ 3593; 1998, N 31, ศิลปะ 3816, 3828; N 43, ศิลปะ 5213; 1999, N 1, ศิลปะ. 1; N 7, ศิลปะ. 879; N 25, ศิลปะ. 3041; N 28, ศิลปะ . 3475; 2000, N 32, ข้อ 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 N 2116-1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรต่างๆ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, N 11 ศิลปะ 525; N 34 ศิลปะ .1976; N 4 ศิลปะ 118; "Rossiyskaya Gazeta", 1993, 3 พฤศจิกายน, N 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, N 27, ศิลปะ. 2823 ; N 29, ศิลปะ. 3010; N 32, ศิลปะ. 3304 ; 1995, N 18, ศิลปะ. 1592; N 26, ศิลปะ. 2402, 2403; N 49, ศิลปะ. 4695; 1996, N 1, ศิลปะ. 4, 20 ; N 51 ข้อ 5682; 1997, N 3, ข้อ .357; 998, N 47, ข้อ 5702; 1999, N 2, ข้อ 237; N 10, ข้อ 1162; N 14, ข้อ 1660; 2000 N 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เลขที่ 82-FZ "เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ" (กฎหมายที่รวบรวมโดยสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 26, ศิลปะ 2729)
9. พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 N 552 “ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) ) และขั้นตอนในการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินโดยคำนึงถึงการเก็บภาษีกำไร" (Collected Acts of the President and Government of the Russian Federation, 1992, N9, Art. 602; Collection of Legislation of the Russian Federation, 1995, N 27 , ศิลปะ. 2587; N 28, ศิลปะ. 2686; N 48, ศิลปะ. 4683; 1996 , N 43, ศิลปะ. 4924; N 49, ศิลปะ. 5557; 1998, N 2, ศิลปะ. 260; N 22, ศิลปะ. 2469 ; N 37 ข้อ 4624; 1999, N 29, ข้อ 3757; 2000, N 23, ข้อ 2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 N 62 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้สำหรับองค์กรและองค์กรตามงบประมาณ"
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 N 07-3-08/112 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรแปรรูป”
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 N 02-4-07/1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร”
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 N 04-02-14 “ ในรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดต้นทุนกำไร”
15. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 N ШС-6-02/768 “ คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในประเด็นบางประการของการเก็บภาษีกำไร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 N 02-1-16/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีกำไรที่ผู้เข้าร่วมได้รับในกิจกรรมร่วมกัน”
17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 N 04-02-05/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนต่างของจำนวนเงิน”
18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 N 60n “ เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ นโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 N 43n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี" ใบแจ้งยอดการบัญชีขององค์กร" PBU 4/99"
20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 N 34n "ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543)
21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 N 4n “ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 N 32n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 N ЗЗн “ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชี“ ค่าใช้จ่ายองค์กร” PBU 10/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2541 N 25n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์ทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงคลัง” PBU 5/98” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543) .
25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 N 65n “ เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร” PBU 6/97” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 24 มีนาคม 2543)
26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 N 2n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี" การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ" PBU 3/2000"
27. คำแนะนำของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ลำดับที่ 33 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 N-BG-3-04/389 “ ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 N 33 “ ในขั้นตอนสำหรับ การคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ”
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน"
30. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 N BG-3-03/361 “ ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 04.04.2000 N 59 “ ในขั้นตอนการคำนวณและ เสียภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 N 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 N 10 ข้อ 726; 1995 หมายเลข 3 ข้อ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 N 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 N 04-04/72-6344 “ขั้นตอนการส่งโดยวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร พลเมือง นิติบุคคลต่างประเทศ และกองทุนพลเมืองเพื่อระบุกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกงบประมาณ" (ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
34. การลงมติของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ฉบับที่ 22 “ ในบางประเด็นของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายของ RSFSR“ ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” (แถลงการณ์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของ สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3; 2543 ฉบับที่ 6)
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา- รวม บน:
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การบำรุงรักษาเครื่องมือการจัดการของสมาคม ข้อกังวล และหน่วยงานการจัดการระดับสูงอื่น ๆ
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอการตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
การบำรุงรักษาสถาบันการศึกษาในงบดุลขององค์กรก่อสร้าง
การบำรุงรักษาการเกษตรย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสถาบันด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษาสาธารณะ วัฒนธรรมและการกีฬา สถาบันเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายพักร้อนสำหรับเด็ก ซึ่งอยู่ในงบดุลขององค์กรการก่อสร้างและติดตั้ง หุ้นที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นองค์กร;
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
การปรับปรุงอุปกรณ์ทางเทคนิค การสร้างใหม่ การขยาย และการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่
จดหมายกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เลขที่ AP-5536/06
เรื่อง ขั้นตอนการประยุกต์มาตรฐานกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง
หน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนอธิบายขั้นตอนการใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณที่กำหนดไว้ใน "แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" MDS 81-25.2001 ซึ่งมีผลบังคับใช้โดยคำสั่งของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐ รัสเซียลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณเมื่อจัดทำเอกสารประมาณการระบุไว้ในส่วนที่ 4 ของ MDS 81-25.2001
เมื่อใช้ในการประมาณการท้องถิ่น (การคำนวณงบประมาณ) มาตรฐานของกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างการติดตั้งและซ่อมแซมมาตรฐานจะถูกคำนวณสำหรับชุดงานที่กำหนดตามชื่อของคอลเลกชัน GESN-2001, GESNm-2001, GESNp-2001 , GESNr-2001 .
การเชื่อมโยงมาตรฐานกำไรโดยประมาณตามประเภทของงานที่ระบุส่วนและตารางของคอลเลกชันที่เกี่ยวข้อง (ขอบเขตของการสมัคร) ได้รับในภาคผนวก 1, 2 ของจดหมายนี้
เมื่อมีการเผยแพร่จดหมายฉบับนี้ ภาคผนวก 3 ของ MDS 81-25.2001 จะสูญเสียอำนาจไป
เอเอ โปปอฟ
ภาคผนวก 1
(ภาคผนวก 3 ถึง MDS 81-25.2001)
มาตรฐานแนะนำประมาณการกำไรตามประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
เลขที่ |
ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงาน (ผู้สร้าง) และผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
ขอบเขตการใช้งาน (จำนวนคอลเลกชัน GESN, GESNm, GESNp) |
วิธียานยนต์ |
GESN-2001-01 โต๊ะ 01-01-001۞138; 01-02-01۞11; |
||
ด้วยตนเอง |
โต๊ะ 01-02-55۞64; |
||
โดยใช้วิธีการไฮโดรเมคาไนเซชัน |
โต๊ะ 01-01-144155; |
||
สำหรับงานประเภทอื่น (เตรียมการ ประกอบ เสริมกำลัง) |
โต๊ะ 01-02-17۞49; 01-02-65۞135; |
||
งานลอกเหมืองแร่ |
GESN-2001-02 |
||
การดำเนินการเจาะและระเบิด |
GESN-2001-03 |
||
เวลส์ |
GESN-2001-04 |
||
งานตอกเสาเข็ม |
GESN-2001-05 มาตรา 01 |
||
บ่อลิ้นชัก |
มาตรา 02 |
||
การรวมตัวของดิน |
มาตรา 03 |
||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN-2001-06 ตอนที่ 01 (ดิวิชั่น 1~14) |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
มาตรา 01 (แผนกที่ 16,17,18) |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN-2001-07 ส่วนที่ 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (ตาราง 07-08-002,003); |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
ส่วนที่ 05, 08 (ตาราง 07-08-001, 07-08-006); |
||
โครงสร้างอิฐและบล็อก |
GESN-2001-08 |
||
การสร้างโครงสร้างโลหะ |
GESN-2001-09 |
||
โครงสร้างไม้ |
GESN-2001-10 |
||
พื้น |
GESN-2001-11 |
||
หลังคา |
GESN-2001-12 |
||
การป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน |
GESN-2001-13 |
||
14.1 |
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: โลหะ |
GESN-2001-14 |
|
14.2 |
คอนกรีตเสริมเหล็ก |
||
14.3 |
กรอบเปลือก |
||
14.4 |
การก่อสร้างโรงเรือน |
||
จบงาน |
GESN-2001-15 |
||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) |
GESN-2001-16; 17, 18, 19, 20 |
||
อาคารและโครงสร้างสำเร็จรูปชั่วคราว |
GESN-2001-21 |
||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ |
GESN-2001-22; 23, 24 |
||
ท่อหลักและท่อสนาม |
GESN-2001-25 |
||
งานฉนวนกันความร้อน |
GESN-2001-26 |
||
ถนนรถยนต์ |
GESN-2001-27 (ยกเว้นมาตรา 10) |
||
ทางรถไฟ |
GESN-2001-28 |
||
23.1 23.2 |
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน วิธีการทำงานแบบปิด วิธีการทำงานแบบเปิด |
GESN-2001-29 |
|
สะพานและท่อ |
GESN-2001-30 |
||
แอโรโดรม |
GESN-2001-31 |
||
รางรถราง |
GESN-2001-32 |
||
สายไฟ |
GESN-2001-33 |
||
28.1 |
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร |
GESN-2001-34 GESNm-2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง) ส่วนที่ 5 |
|
ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
GESNm-2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm-2001-11 (แผนก04) |
||
การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล |
GESNm-2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกระยะไกล (โซน)) |
||
งานเหมืองแร่: |
GESN-2001-35 |
||
29.1 |
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน |
||
29.2 |
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ |
||
โครงสร้างดินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-36 |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-37 |
||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-38 |
||
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-39 |
||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-40 |
||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN-2001-41 |
||
งานคุ้มครองธนาคาร |
GESN-2001-42 |
||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น |
GESN-2001-43 |
||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) |
GESN-2001-44 |
||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ |
GESN-2001-45 |
||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน |
GESN-2001-47 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซ |
GESN-2001-48 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซในสภาพนอกชายฝั่ง |
GESN-2001-49 |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ |
GESNm-2001-1۞7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมการเชื่อมประกอบ ข้อต่อระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP) 41; |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm-2001-13, 39 (การตรวจสอบรอยเชื่อมประกอบระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า: |
|||
45.1 |
ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm-2001-8 |
|
45.2 |
ที่ไซต์อื่น |
GESNm-2001-8, 20 (แผนก 02) |
|
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรวมศูนย์ การปิดกั้น และการสื่อสารบนทางรถไฟ |
GESNm-2001-20 (แผนก 01) GESNm-2001-10 (กรม07) |
||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน |
GESNm-2001-8, 10, 11 |
||
การว่าจ้างงาน |
GESNp-2001 |
||
งานเกี่ยวกับการบูรณะอาคารและโครงสร้าง (การเสริมสร้างและทดแทนโครงสร้างที่มีอยู่ การรื้อและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล) |
GESN-2001-46 |
หมายเหตุ:
1. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานซ่อมแซมที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่กำลังซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) มาตรฐานกำไรโดยประมาณควรเป็น ใช้กับค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
ภาคผนวก 2
(ภาคผนวก 4 ถึง MDS 81-25.2001)
№ หน้า/พี |
ประเภทของงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร |
ภูมิภาค การใช้งาน |
การขุดดินดำเนินการ: วิธียานยนต์ |
GESNr-2001-51 |
||
ด้วยตนเอง |
|||
ฐานราก |
GESNr-2001-52 |
||
ผนัง |
GESNr-2001-53 |
||
พื้น |
GESNr-2001-54 |
||
พาร์ติชั่น |
GESNr-2001-55 |
||
เปิด |
GESNr-2001-56 |
||
พื้น |
GESNr-2001-57 |
||
หลังคาหลังคา |
GESNr-2001-58 |
||
บันไดระเบียง |
GESNr-2001-59 |
||
งานเตา |
GESNr-2001-60 |
||
งานฉาบปูน |
GESNr-2001-61 |
||
งานจิตรกรรม |
GESNr-2001-62 |
||
งานกระจก วอลล์เปเปอร์ และกระเบื้อง |
GESNr-2001-63 |
||
งานปูนปั้น |
GESNr-2001-64 |
||
15.1 15.2 |
งานสุขาภิบาลภายใน: การรื้อและถอดชิ้นส่วน เปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-65 |
|
16.1 16.2 |
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: ถอดประกอบทำความสะอาด การเปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-66 |
|
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |
GESNr-2001-67 |
||
การปรับปรุง |
GESNr-2001-68 |
||
งานซ่อมแซมและก่อสร้างอื่นๆ |
GESNr-2001-69 |
บันทึก:
สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9