มาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของใบอนุญาตก่อสร้างของสหพันธรัฐรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงในรหัสการวางผังเมืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเอกสารโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

มาตรา 49 การตรวจสอบเอกสารและผลลัพธ์ของโครงการ การสำรวจทางวิศวกรรม, ระบุความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สหพันธรัฐรัสเซีย, บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย, ในน่านน้ำทะเลภายใน, ในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย, ภายในขอบเขตของดินแดนธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ, ในอาณาเขตธรรมชาติไบคาล

1. เอกสารโครงการของวัตถุ การก่อสร้างทุนและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารการออกแบบนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ ยกเว้นในส่วนที่ 2 และ 3.1 บทความนี้. การตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะดำเนินการในรูปแบบของการตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือลูกค้าด้านเทคนิค เลือกส่ง เอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรมสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐหรือความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ของรัฐ ยกเว้นกรณีที่ตามบทความนี้ ความเชี่ยวชาญของรัฐมีไว้สำหรับเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมการดังกล่าว เอกสารการออกแบบ

2. ความเชี่ยวชาญไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบของโครงการก่อสร้างทุนดังต่อไปนี้:

2) อาคารที่อยู่อาศัยด้วยจำนวนชั้นไม่เกินสามชั้นประกอบด้วยหลายช่วงตึกจำนวนไม่เกินสิบและแต่ละชั้นมีไว้สำหรับที่อยู่อาศัยของครอบครัวเดียวกันมีผนังทั่วไป (ผนังทั่วไป) โดยไม่มีช่องเปิดที่มีบล็อกใกล้เคียงหรือ แปลงที่อยู่ใกล้เคียง ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินแยกต่างหากและมีการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลาง (บ้านที่อยู่อาศัยของการพัฒนาที่ถูกบล็อก) ในกรณีการก่อสร้างหรือบูรณะดังกล่าว อาคารที่อยู่อาศัยดำเนินการโดยไม่ดึงดูดเงินทุนงบประมาณ ระบบงบประมาณสหพันธรัฐรัสเซีย;

แยกวัตถุก่อสร้างทุนไม่เกินสองชั้น พื้นที่รวมไม่เกิน 1500 ตารางเมตรและไม่ได้มีไว้สำหรับที่อยู่อาศัยของพลเมืองและการดำเนินกิจกรรมการผลิต ยกเว้นวัตถุที่เป็นไปตามมาตรา 48.1

โครงการก่อสร้างทุนอิสระที่มีไม่เกินสองชั้นพื้นที่รวมไม่เกิน 1,500 ตารางเมตรซึ่งมีไว้สำหรับการดำเนินกิจกรรมการผลิตและไม่จำเป็นต้องจัดตั้งเขตป้องกันสุขาภิบาลหรือ ซึ่งอยู่ภายในขอบเขต ที่ดินหากมีสถานที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว จะมีการจัดตั้งเขตคุ้มครองสุขาภิบาลหรือต้องมีการจัดตั้งเขตดังกล่าว ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามมาตรา 48.1 ของประมวลกฎหมายนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่อันตรายเป็นพิเศษ มีความซับซ้อนทางเทคนิคหรือมีลักษณะเฉพาะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:

กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 533-FZ วันที่ 31 ธันวาคม 2014 ได้เสริมส่วนที่ 2 ของมาตรา 49 ของประมวลกฎหมายนี้ด้วยหัวข้อ 6

6) หลุมเจาะที่จัดเตรียมตกลงและอนุมัติตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับดินใต้ผิวดิน โครงการด้านเทคนิคการพัฒนาแหล่งแร่หรือเอกสารโครงการอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดินใต้ผิวดิน

2.1. ในกรณีที่มีการก่อสร้างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2-6 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้มีการวางแผนที่จะดำเนินการภายในขอบเขตของเขตป้องกันของท่อการตรวจสอบเอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้าง การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเหล่านี้ขึ้นใหม่เป็นข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:

มาตรา 49 เสริมด้วยส่วนที่ 2.2 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2018 - กฎหมายของรัฐบาลกลาง

2.2. หากสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุของการเข้าพักของประชาชนจำนวนมาก การตรวจสอบเอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้าง การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเหล่านี้ใหม่เป็นข้อบังคับ เกณฑ์การจำแนกวัตถุก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุที่ประชาชนจำนวนมากได้รับอนุมัติ หน่วยงานรัฐบาลกลางอำนาจบริหาร ทำหน้าที่พัฒนาและดำเนินการ นโยบายสาธารณะและระเบียบกฎหมายในด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง

การตรวจสอบเอกสารโครงการไม่ได้ดำเนินการหากการก่อสร้างหรือการสร้างวัตถุก่อสร้างทุนขึ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง การตรวจสอบเอกสารโครงการไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโครงการที่เตรียมไว้สำหรับการยกเครื่องโครงการก่อสร้างทุน

3.1. การตรวจสอบผลลัพธ์ของการสำรวจทางวิศวกรรมไม่ได้ดำเนินการหากมีการดำเนินการสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ เช่นเดียวกับการก่อสร้างหรือการสร้างใหม่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง

3.2. ผลการสำรวจทางวิศวกรรมอาจถูกส่งไปตรวจสอบพร้อมกับเอกสารการออกแบบหรือก่อนที่จะส่งเอกสารการออกแบบไปตรวจสอบ

3.3. นักพัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคอาจส่งเอกสารการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 และบทความนี้และผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบดังกล่าวสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐหรือที่ไม่ใช่ของรัฐ .

3.4. เอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก ต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ การสร้างใหม่ การยกเครื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำจำกัดความ , สิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 และของบทความนี้), การก่อสร้าง, การก่อสร้างใหม่ซึ่งมีการวางแผนภายในขอบเขตของโซนที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้ดินแดน, ระบอบการปกครองที่กำหนดให้ จำกัด การวางทุน สิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างตามการประเมินผลกระทบต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอาณาเขตเพื่อป้องกันเขตที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้งานอาณาเขตหรือจากการประเมินผลกระทบของวัตถุอาณาเขต สำหรับการคุ้มครองที่มีการกำหนดเขตที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้งานอาณาเขตบนวัตถุก่อสร้างทุนที่ตั้งอยู่วัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น (ในกรณีที่ในระหว่างการอนุรักษ์ วัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น การออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของวัตถุที่ระบุได้รับผลกระทบ) และผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารโครงการดังกล่าว และเอกสารโครงการของวัตถุ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ วัตถุ ใช้สำหรับการจัดวางและ (หรือ) การวางตัวเป็นกลางของขยะประเภท I - V ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของรัฐ

4. การตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมของรัฐนั้นดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางผู้มีอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) สถาบันภายใต้หน่วยงานเหล่านี้คือ State Atomic Energy Corporation Rosatom

4.1. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ และความเชี่ยวชาญของรัฐของผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตรากฎหมายของ ประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" ดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของส่วนที่ 3 ของข้อ 6.1 ของประมวลกฎหมายนี้หรือโดยสถาบันของรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) รองลงมายกเว้นกรณี ระบุไว้ในส่วนที่ 4.8 ของบทความนี้ หรือในกรณีที่โดยคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับวัตถุในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายกำกับดูแลของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การสร้างใหม่ ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในประเทศ ในน่านน้ำทะเลตอนล่างในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดวางและ (หรือ) การวางตัวเป็นกลางของขยะประเภทอันตราย I - V หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ได้รับการพิจารณาแล้ว

4.2. ความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับโครงการก่อสร้างทุนอื่น ๆ และความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยผู้มีอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ ) สถาบันที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ณ ที่ตั้ง ที่ดินที่มีการวางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่

4.3. การตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐนั้นดำเนินการโดยนิติบุคคลที่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยมาตรา 50 ของประมวลกฎหมายนี้

4.4. เจ้าหน้าที่บริหารเช่นเดียวกับสถาบันที่อยู่ภายใต้พวกเขา บริษัท พลังงานปรมาณูแห่งรัฐ "Rosatom" ซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ 4 - 4.2 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินการตามการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างและ (หรือ) วิศวกรรม แบบสำรวจ

4.5. นิติบุคคลที่ระบุในส่วน 4.3 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ หากการเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวและ (หรือ) ประสิทธิภาพของการสำรวจทางวิศวกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยนิติบุคคลเหล่านี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการยกเลิกการรับรองตามที่ระบุ นิติบุคคลเพื่อสิทธิในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ

4.6. การเตรียมข้อสรุปของการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลของการสำรวจทางวิศวกรรมและการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐสามารถทำได้โดย บุคคลที่ได้รับการรับรองตามมาตรา 49.1 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ในทิศทางของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุไว้ในใบรับรองคุณสมบัติ

4.7. บุคคลผู้ได้รับการรับรองสิทธิในการจัดเตรียมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามมาตรา 49.1 ของประมวลกฎหมายนี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวหากมีผลประโยชน์ส่วนตัวในผลการตรวจสอบดังกล่าว รวมถึงหากในการจัดทำเอกสารโครงการและ (หรือ) บุคคลที่ระบุเป็นการส่วนตัวหรือญาติสนิทของพวกเขา (พ่อแม่, ลูก, พ่อแม่บุญธรรม, ลูกบุญธรรม, พี่น้อง, ปู่, ยาย, หลาน) คู่สมรสมีส่วนร่วมในการสำรวจทางวิศวกรรม

4.8. การตรวจสอบเอกสารการออกแบบของรัฐสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงขององค์กรนิวเคลียร์ของรัฐบาลกลางและการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบดังกล่าวดำเนินการโดย State Atomic Energy Corporation Rosatom

5. หัวข้อของการตรวจสอบคือการประเมินการปฏิบัติตามเอกสารโครงการตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิครวมถึงข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมข้อกำหนดในการคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของรัฐข้อกำหนดด้านไฟอุตสาหกรรมนิวเคลียร์รังสี และความปลอดภัยอื่น ๆ รวมทั้งผลการสำรวจทางวิศวกรรม และการประเมินการปฏิบัติตามผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค

5.1. เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารโครงการที่จัดเตรียมโดยใช้เอกสารโครงการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ส่วนของเอกสารโครงการที่ยังไม่ได้แก้ไขจะไม่ได้รับการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:

มาตรา 49 เสริมด้วยส่วนที่ 5.2 ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2018 - กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 3 สิงหาคม 2018 N 340-FZ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:

มาตรา 49 เสริมด้วยส่วนที่ 5.3 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2018 - กฎหมายของรัฐบาลกลาง

5.3. เอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะถูกส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรม มีข้อมูลประกอบ ความลับของรัฐ.

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:

มาตรา 49 เสริมด้วยส่วนที่ 5.4 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2018 - กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 3 สิงหาคม 2018 N 342-FZ

5.4. หน่วยงานบริหารหรือองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เปิดเผยโซลูชันการออกแบบและอื่น ๆ ข้อมูลลับซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้บริหารระดับสูงหรือองค์กรนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบเว้นแต่ ข้อมูลที่ระบุให้รวมอยู่ในรัฐ ระบบข้อมูลหรือส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต องค์กรตามหลักจรรยาบรรณนี้ กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่นๆ

ไม่อนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการอื่น ๆ ยกเว้นการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ให้ไว้ในบทความนี้ การตรวจสอบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจน การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับวัตถุ, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหพันธรัฐรัสเซีย, บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย, ในน่านน้ำทะเลภายใน, ในทะเลอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลรวมถึงเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการกำจัดและ (หรือ) การกำจัดของเสียประเภท I - V อันตรายที่ดินเทียมบน แหล่งน้ำ.

6.1. เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐโดยผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างซึ่งควรดำเนินการสร้างใหม่ภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในดินแดนธรรมชาติไบคาลเช่น เอกสารโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียถูกส่งไปยัง:

1) หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ความสำคัญของรัฐบาลกลางในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลและในความสัมพันธ์กับวัตถุที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะที่ซับซ้อนและไม่เหมือนใครวัตถุของการป้องกันและความปลอดภัยการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของดินแดนธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษของภูมิภาคและท้องถิ่น สำคัญในกรณีที่การก่อสร้างการสร้างใหม่ของวัตถุดังกล่าวในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

2) อำนาจบริหารของเรื่องของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวัตถุการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษของภูมิภาคและ ความสำคัญในท้องถิ่น ยกเว้นเอกสารโครงการของวัตถุที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนนี้

6.2. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลาง, ผู้บริหารของสหพันธรัฐรัสเซีย, บริษัท พลังงานปรมาณูแห่งรัฐ "Rosatom" ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการและตามส่วนที่ 4 ของบทความนี้ดำเนินการตรวจสอบสถานะดังกล่าวส่ง เอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งโดยนักพัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิค ระบุไว้ในอนุวรรค 7.1 ของข้อ 11 และอนุวรรค 4.1 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 N 174-FZ "ในความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม" สำหรับความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐใน ลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้

6.3. ผลการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับวัตถุการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลมีความเกี่ยวข้อง ข้อสรุป

ระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบของรัฐนั้นพิจารณาจากความซับซ้อนของวัตถุก่อสร้างทุน แต่ไม่ควรเกินสี่สิบสองวันทำการ ศัพท์เฉพาะอาจขยายเวลาตามคำขอของผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคไม่เกินยี่สิบวันทำการ

7.1. ไม่อนุญาตให้ออกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมก่อนที่จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าวแบบครบวงจร ทะเบียนของรัฐข้อสรุปของการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวง ยกเว้นกรณีที่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบสถานะของเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมมีข้อมูลที่ประกอบเป็นความลับของรัฐ

5) การสำรวจทางวิศวกรรมซึ่งผลลัพธ์ถูกส่งไปตรวจสอบโดยบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการสำรวจทางวิศวกรรมข้อกำหนดสำหรับเนื้อหาของส่วนของเอกสารโครงการตามส่วนที่ 13 ของข้อ 48 ของหลักจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนการปฏิบัติตามผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามข้อกำหนด ข้อกำหนดทางเทคนิค (หากผลการสำรวจทางวิศวกรรมถูกส่งไปตรวจสอบพร้อมกับเอกสารโครงการ) ในกรณีที่ผลการสำรวจทางวิศวกรรมถูกส่งไปตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสารการออกแบบไปตรวจสอบ ผลของการทดสอบจะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงบวก) หรือการไม่ปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงลบ) ของผลการสำรวจทางวิศวกรรม ด้วยข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค

10. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเชิงลบอาจถูกท้าทายโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือลูกค้าด้านเทคนิคในศาล ผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคมีสิทธิ์ส่งเอกสารโครงการอีกครั้งและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

11. ขั้นตอนการจัดและดำเนินการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการและการตรวจสอบสถานะของผลการสำรวจทางวิศวกรรม การตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐ และการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐ และผลการสำรวจทางวิศวกรรมของรัฐขั้นตอนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

12. ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรม ผู้พัฒนา ลูกค้าด้านเทคนิค หรือตัวแทน ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติความคิดเห็นดังกล่าว มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ใช้หน้าที่ของการพัฒนาและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐและกฎระเบียบทางกฎหมายในด้านการก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, การวางผังเมือง, ในลักษณะที่กำหนดโดยผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุ ร่างกาย. การตัดสินใจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในการยืนยันหรือไม่ยืนยันข้อสรุปของการตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่เหมาะสมและ (หรือ) การตรวจสอบผลลัพธ์ของ การสำรวจทางวิศวกรรม ผู้พัฒนา ลูกค้าด้านเทคนิค

13. การตัดสินใจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ระบุไว้ในส่วนที่ 12 ของบทความนี้เกี่ยวกับการยืนยันหรือไม่ยืนยันข้อสรุปของการตรวจสอบเอกสารการออกแบบและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมอาจถูกอุทธรณ์ในศาล

เพื่อน ๆ วันนี้เป็นบทความข่าวและมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับรหัสการวางผังเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 49

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มาตรา 3.5, 3.6 และ 3.7 ถูกเพิ่มเข้ามาในมาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงต่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเอกสารโครงการ กล่าวคือมีการเพิ่มโรคริดสีดวงทวารอีกตัวหนึ่งในรูปแบบของการได้รับความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ นี่คือจุดของตัวเอง:

นั่นคือ ตอนนี้ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเอกสารการออกแบบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อการออกแบบและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอื่นๆ ของวัตถุ

ก่อนหน้านี้ ฉันต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าฉันต้องพิสูจน์ให้นักพัฒนาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับโครงการส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของโครงสร้างและความปลอดภัยของโรงงาน และจำเป็นต้องผ่านพ้นไป บางคนพบว่ามันยากที่จะอธิบาย หลายคนขัดขืนและไม่ต้องการที่จะสอบใหม่

ตอนนี้ ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วในกฎหมาย แต่สำหรับนักพัฒนา นี่อาจเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นตัวเงินและชั่วคราว

ท้ายที่สุดแล้ว ข้อสรุปนี้สามารถจัดทำได้มากถึงสามสิบวันและขั้นตอนนี้จะไม่ฟรีอย่างแน่นอน

แต่ถ้าปรากฎว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของโครงสร้างและความปลอดภัยของวัตถุ พวกเขาจะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและส่งคุณไป สิ่งนี้ระบุไว้ในข้อ 3.6 ของข้อ 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

และในวรรค 3.7 ของศิลปะ 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียระบุว่าต้องได้รับการอนุมัติ พิมพ์แบบฟอร์มข้อสรุป

เฉพาะตอนนี้ ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานของข้อสรุปหรือขั้นตอนการเตรียมข้อสรุปดังกล่าว รอก่อน พวกเขาจะปรากฏขึ้นในไม่ช้า

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อนๆ มาพูดคุยกันในความคิดเห็น

ป.ล. เพื่อน ๆ ฉันก็อยากจะแนะนำคุณเช่นกัน "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ เอกสารเพิ่มเติม - Generator-ID" จากเว็บไซต์ ispolnitelnaya.com. โปรแกรมนี้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก แนะนำให้ทุกคนดู!!!

ศิลปะฉบับใหม่ 49 GK RF. ความเชี่ยวชาญด้านเอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การก่อสร้างใหม่ ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ภายใน น้ำทะเลในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียภายในขอบเขตของดินแดนธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในดินแดนธรรมชาติไบคาล

1. เอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นกรณีที่ให้ไว้ในส่วนที่ 2, 3, 3.1 และ 3.8 ของบทความนี้ การตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะดำเนินการในรูปแบบของการตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐ ผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคตามทางเลือกของเขาส่งเอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรมสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐหรือความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ของรัฐ ยกเว้นในกรณีที่ตามบทความนี้เกี่ยวกับเอกสารการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุน และผลการสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อจัดทำเอกสารโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อการตรวจสอบของรัฐ

1) วัตถุที่กำหนดเอง การก่อสร้างที่อยู่อาศัย, บ้านสวน;

2) อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกินสามชั้นประกอบด้วยหลายช่วงตึกจำนวนไม่เกินสิบและแต่ละแห่งมีไว้สำหรับครอบครัวเดียวกันมีผนังทั่วไป (ผนังทั่วไป) โดยไม่มีช่องเปิดที่มีบล็อกใกล้เคียงหรือใกล้เคียง บล็อกตั้งอยู่บนที่ดินแยกต่างหากและสามารถเข้าถึงอาณาเขตได้ การใช้งานทั่วไป(อาคารที่อยู่อาศัยของการพัฒนาที่ถูกบล็อก) หากการก่อสร้างหรือการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ดึงดูดเงินทุนจากงบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย

4) สิ่งอำนวยความสะดวกก่อสร้างทุนเดี่ยวที่มีจำนวนชั้นไม่เกินสองพื้นที่รวมไม่เกิน 1,500 ตารางเมตรและไม่ได้มีไว้สำหรับประชาชนในการอยู่อาศัยและดำเนินกิจกรรมการผลิตยกเว้นวัตถุ ตามมาตรา 48.1 ของหลักจรรยาบรรณนี้ วัตถุอันตราย ซับซ้อนทางเทคนิค หรือมีลักษณะเฉพาะ

5) สิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างเมืองหลวงแยกไม่เกินสองชั้นพื้นที่รวมไม่เกิน 1,500 ตารางเมตรซึ่งมีไว้สำหรับการดำเนินกิจกรรมการผลิตและไม่จำเป็นต้องจัดตั้งเขตป้องกันสุขาภิบาลหรือ ซึ่งภายในขอบเขตของแปลงที่ดินที่สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวตั้งอยู่ได้มีการจัดตั้งเขตคุ้มครองสุขาภิบาลหรือต้องมีการจัดตั้งเขตดังกล่าว ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตามมาตรา 48.1 ของประมวลกฎหมายนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งในทางเทคนิค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ซับซ้อนหรือไม่เหมือนใคร

6) หลุมเจาะที่จัดทำโดยโครงการทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาแหล่งแร่หรือเอกสารโครงการอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แปลงดินใต้ผิวดินที่จัดทำตกลงและอนุมัติตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเรื่องดินใต้ผิวดิน

2.2. หากสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุของการเข้าพักของประชาชนจำนวนมาก การตรวจสอบเอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้าง การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเหล่านี้ใหม่เป็นข้อบังคับ เกณฑ์สำหรับการจัดประเภทวัตถุก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุของการเข้าพักของประชาชนได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายของรัฐและกฎระเบียบทางกฎหมายในด้าน การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง

3. การตรวจสอบเอกสารโครงการไม่ได้ดำเนินการหากการก่อสร้างหรือการสร้างวัตถุก่อสร้างทุนขึ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง การตรวจสอบเอกสารโครงการไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโครงการที่เตรียมไว้สำหรับการยกเครื่องโครงการก่อสร้างทุน

3.3. เอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ เอกสารการออกแบบที่ระบุในส่วนที่ 3 ของบทความนี้ และผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมเอกสารการออกแบบดังกล่าว:

1) ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของรัฐในกรณีที่ต้นทุนการก่อสร้างการสร้างใหม่การยกเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการกำหนด

2) ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง ผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคอาจถูกส่งไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญของรัฐหรือที่ไม่ใช่ของรัฐ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของส่วนนี้

3.4. เอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก ต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ การสร้างใหม่ การยกเครื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำจำกัดความ , สิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 ของบทความนี้), การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งมีการวางแผนภายในขอบเขตของโซนที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้ดินแดน, ระบอบการปกครองที่ให้การ จำกัด ตำแหน่ง ของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนโดยพิจารณาจากการประเมินผลกระทบต่อวัตถุอาณาเขตเพื่อการคุ้มครองซึ่งมีการจัดตั้งโซนที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้งานอาณาเขตหรือขึ้นอยู่กับการประเมินผลกระทบของวัตถุอาณาเขต เพื่อป้องกันเขตที่มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้งานอาณาเขตบนวัตถุก่อสร้างทุนที่ตั้งอยู่วัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น (หากในระหว่างงานอนุรักษ์ ของวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น การออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของวัตถุที่ระบุได้รับผลกระทบ) และผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว และเอกสารโครงการของวัตถุ การก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษวัตถุที่ใช้สำหรับการจัดวางและ (หรือ) การวางตัวเป็นกลางของขยะประเภท I - V ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของรัฐ

3.8. การตรวจสอบเอกสารโครงการโดยการตัดสินใจของนักพัฒนาอาจไม่สามารถทำได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารโครงการที่ได้รับข้อสรุปในเชิงบวกจากการตรวจสอบเอกสารโครงการ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน:

1)ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ให้บริการ การก่อสร้างอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนยกเว้นการแทนที่องค์ประกอบแต่ละส่วนของโครงสร้างดังกล่าวด้วยองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างดังกล่าว

2) ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคลาส หมวดหมู่ และ (หรือ) ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้น

3) ไม่นำไปสู่การละเมิดข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาข้อกำหนดในด้านการป้องกัน สิ่งแวดล้อมข้อกำหนดสำหรับการคุ้มครองของรัฐของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ข้อกำหนดสำหรับการใช้พลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดสำหรับการรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบพลังงานไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานไฟฟ้า ข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการก่อการร้ายของโรงงาน

4) สอดคล้องกับงานของผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคสำหรับการออกแบบตลอดจนผลการสำรวจทางวิศวกรรม

5) สอดคล้องกับการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของ เงินลงทุนนำมาใช้ในความสัมพันธ์กับวัตถุก่อสร้างทุนของทรัพย์สินของรัฐ (เทศบาล) ในลักษณะที่กำหนดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (การสร้างใหม่) ของวัตถุก่อสร้างทุนดำเนินการโดยใช้งบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย

3.9. การประเมินความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารโครงการซึ่งได้รับข้อสรุปในเชิงบวกจากการตรวจสอบเอกสารโครงการ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3.8 ของบทความนี้) พร้อมข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา ข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดในการคุ้มครองของรัฐของมรดกทางวัฒนธรรม ข้อกำหนดสำหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย ข้อกำหนดสำหรับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดสำหรับการรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อกำหนดสำหรับการต่อต้าน - การป้องกันการก่อการร้ายของสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบที่มอบหมายโดยผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิค ผลการสำรวจทางวิศวกรรม โดยการตัดสินใจของผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิค สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบของการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยหน่วยงานบริหารหรือองค์กรที่ดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารโครงการซึ่งยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายนอก การเปลี่ยนแปลงในเอกสารการออกแบบตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนนี้

3.10. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารโครงการระหว่างการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสารโครงการ ผู้บริหารระดับสูง หรือองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการ ตามผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเอกสารโครงการนี้ตามลำดับ เพื่อให้ได้นักพัฒนาหรือลูกค้าทางเทคนิคตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 3 ของข้อ 55 ของความคิดเห็นโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการออกแบบข้อมูลที่อาจรวมอยู่ใน การลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของข้อสรุปเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนตามส่วนที่ 7.1 ของบทความนี้ ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเพิ่มเติมของเอกสารโครงการสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการ

3.11. ขั้นตอนการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่ 3.9 และ 3.10 ของบทความนี้ การออกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการยืนยัน ระหว่างการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ การปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารโครงการด้วย ข้อกำหนดทางเทคนิคข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดการคุ้มครองของรัฐวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมข้อกำหนดสำหรับการใช้พลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมข้อกำหนดเพื่อความมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของพลังงานไฟฟ้า ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานไฟฟ้า ข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการก่อการร้ายของโรงงาน การกำหนดการออกแบบของนักพัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิค และผลการสำรวจทางวิศวกรรมกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

4. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการและความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมนั้นดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลาง หน่วยงานบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการ หรือรัฐ (งบประมาณหรือ อิสระ) สถาบันภายใต้หน่วยงานเหล่านี้คือ State Atomic Energy Corporation Rosatom

4.1. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ และความเชี่ยวชาญของรัฐของผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตรากฎหมายของ ประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" ดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของส่วนที่ 3 ของข้อ 6.1 ของประมวลกฎหมายนี้หรือโดยสถาบันของรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) รองลงมายกเว้นกรณี ระบุไว้ในส่วนที่ 4.8 ของบทความนี้หรือในกรณีที่โดยคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการป้องกันวัตถุและความปลอดภัยหรือกฎระเบียบ นิติกรรมของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การสร้างใหม่ ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ในน่านน้ำทะเลภายใน ทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดวางและ (หรือ) การวางตัวเป็นกลางของของเสียของประเภทอันตราย I - V วัตถุก่อสร้างทุนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม วัตถุประเภท I, หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ถูกกำหนด

4.2. ความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับโครงการก่อสร้างทุนอื่น ๆ และความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยผู้มีอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ ) สถาบันที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ณ ที่ตั้งของที่ดินที่มีการวางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้าง , การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนขึ้นใหม่

4.5. นิติบุคคลที่ระบุในส่วน 4.3 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ หากการเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวและ (หรือ) ประสิทธิภาพของการสำรวจทางวิศวกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยนิติบุคคลเหล่านี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการยกเลิกการรับรองของนิติบุคคลเหล่านี้สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ

4.7. บุคคลที่ได้รับการรับรองสิทธิในการจัดทำข้อสรุปสำหรับการตรวจสอบเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามมาตรา 49.1 ของหลักจรรยาบรรณนี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวหากมีผลประโยชน์ส่วนตัวในผลลัพธ์ของ การตรวจสอบดังกล่าว รวมถึงหากในการจัดทำเอกสารโครงการและ (หรือ) การสำรวจทางวิศวกรรม บุคคลเหล่านี้โดยส่วนตัวหรือญาติสนิท (พ่อแม่ ลูก พ่อแม่บุญธรรม ลูกบุญธรรม พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย) คู่สมรส เข้าร่วม

5. หัวข้อการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมคือการประเมินการปฏิบัติตามผลดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค เรื่องของการตรวจสอบเอกสารโครงการคือ:

1) การประเมินการปฏิบัติตามเอกสารโครงการตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมข้อกำหนดสำหรับการปกป้องรัฐของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมข้อกำหนดสำหรับการใช้พลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดสำหรับการรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบกำลังไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ข้อกำหนดในการป้องกันผู้ก่อการร้ายในสถานที่ การมอบหมายนักพัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคสำหรับการออกแบบ ผลการสำรวจทางวิศวกรรม ยกเว้นกรณี การตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ และเอกสารการออกแบบที่ระบุในส่วนที่ 3 ของบทความนี้ ตามวรรค 1 ของส่วนที่ 3.3 ของบทความนี้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐซึ่งดำเนินการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของรัฐการประเมินการปฏิบัติตามเอกสารโครงการตามข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะไม่ถูกดำเนินการ

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำจำกัดความ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนในกรณีที่กำหนดโดยส่วนที่ 2 ของข้อ 8.3 ของประมวลกฎหมายนี้

5.2. เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างเมืองหลวงที่ไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้น การประเมินจะดำเนินการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ของข้อนี้และมีผลบังคับใช้ในวันที่ออกผังเมือง แบบแปลนของแปลงที่ดินบนพื้นฐานของการจัดทำเอกสารการออกแบบดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่าเวลาผ่านไปน้อยกว่าหนึ่งปีครึ่งนับจากวันนั้น เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้น (ยกเว้นกรณีที่การก่อสร้าง การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้นขึ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมเอกสารการวางแผนอาณาเขต) การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ของบทความนี้และใน มีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวางแผนอาณาเขต โดยพิจารณาจากเอกสารโครงการดังกล่าวที่จัดทำขึ้น โดยต้องไม่เกินหนึ่งปีครึ่งนับจากวันที่ระบุ หากล่วงไปเกินหนึ่งปีครึ่งนับแต่วันที่ออกผังเมืองของแปลงที่ดินหรือวันที่อนุมัติร่างผังเมืองในระหว่างการตรวจสอบเอกสารโครงการให้ทำการประเมิน ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ของข้อนี้และมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบ เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้นสำหรับการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำหรับการวางแผนอาณาเขตการประเมินจะทำตามเอกสารการออกแบบนี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 5 ของข้อนี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ได้รับเอกสารการออกแบบเพื่อตรวจสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ได้รับข้อสรุปในเชิงบวกจากการตรวจสอบเอกสารการออกแบบและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมเมื่อทำการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ระบุหรือเมื่อยืนยันความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารการออกแบบตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วน 3.8 และ 3.9 ของบทความนี้จะทำการประเมิน ของการปฏิบัติตามเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมหรือการยืนยันการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารการออกแบบตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ของบทความนี้และนำไปใช้ตามส่วนนี้ในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น ของเอกสารการออกแบบและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้ข้อสรุปในเชิงบวกจากการตรวจสอบเอกสารการออกแบบและ (หรือ) i) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรม

5.3. เอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะถูกส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงในรูปแบบของข้อมูลเว้นแต่เอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมมีข้อมูลที่ประกอบเป็นความลับของรัฐ

5.4. หน่วยงานบริหารหรือองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่เปิดเผยการตัดสินใจในการออกแบบและข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ ที่หน่วยงานบริหารหรือองค์กรนี้ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ เว้นแต่ ข้อมูลที่ระบุจะรวมอยู่ในระบบข้อมูลของรัฐหรือส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต องค์กรตามประมวลกฎหมายนี้ กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

5.5. หากหลังจากได้รับข้อสรุปในเชิงบวกจากการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการแล้ว ภายในกรอบที่การประเมินความสอดคล้องของเอกสารโครงการได้ดำเนินการในขอบเขตที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 5 ของบทความนี้ จำเป็นต้อง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนในกรณีที่กำหนดโดยส่วนที่ 2 ของข้อ 8.3 ของประมวลกฎหมายนี้การตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมของเอกสารโครงการจะดำเนินการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของส่วน 5 ของบทความนี้ (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารโครงการ)

1) หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษซึ่งมีความสำคัญของรัฐบาลกลางในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลและ ในความสัมพันธ์กับวัตถุอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซับซ้อนทางเทคนิคและเป็นเอกลักษณ์ , สิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันและความปลอดภัย, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและท้องถิ่น, ในกรณีที่การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ ของสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

7. ระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบของรัฐนั้นพิจารณาจากความซับซ้อนของวัตถุก่อสร้างทุน แต่ไม่ควรเกินสี่สิบสองวันทำการ ระยะเวลาที่กำหนดอาจขยายออกไปได้ตามคำขอของผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคไม่เกินยี่สิบวันทำการ

7.1. ไม่อนุญาตให้ออกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าวจะรวมอยู่ในการลงทะเบียนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเว้นแต่เอกสารที่จำเป็น สำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมมีข้อมูลที่ประกอบเป็นความลับของรัฐ

8. เหตุผลในการปฏิเสธที่จะยอมรับเอกสารการออกแบบและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ส่งไปตรวจสอบคือ:

1) ไม่มีในเอกสารการออกแบบของส่วนที่รวมอยู่ในเอกสารดังกล่าวตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย;

2) การเตรียมเอกสารโครงการโดยบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 และ 5 ของข้อ 48 ของประมวลกฎหมายนี้

3) การไม่มีผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามที่ระบุในวรรค 6 ของข้อ 47 ของประมวลกฎหมายนี้ หรือการไม่มีข้อสรุปเชิงบวกของการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรม (ในกรณีที่ส่งผลการสำรวจทางวิศวกรรมไป การตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสารการออกแบบไปตรวจสอบ)

4) การไม่ปฏิบัติตามผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่มีองค์ประกอบและรูปแบบที่กำหนดขึ้นตามส่วนที่ 6 ของข้อ 47 ของประมวลกฎหมายนี้

5) การสำรวจทางวิศวกรรมซึ่งผลลัพธ์จะถูกส่งไปตรวจสอบโดยบุคคลที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 ของข้อ 47 ของประมวลกฎหมายนี้

6) การส่งเอกสารบางฉบับที่รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียจัดทำขึ้นเพื่อการตรวจสอบไม่เป็นไปตามส่วนที่ 11 ของบทความนี้

7) ส่งเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมไปยังผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐถ้าตามหลักจรรยาบรรณนี้ การตรวจสอบเอกสารของโครงการดังกล่าว และ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมนั้นดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารอื่น สถาบันของรัฐอื่น

9. ผลการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (ข้อสรุปเชิงบวก) หรือการไม่ปฏิบัติตาม (ข้อสรุปเชิงลบ) ของผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค ผลการตรวจสอบเอกสารโครงการสรุปได้ดังนี้

1) ในการปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงบวก) หรือการไม่ปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงลบ) ของเอกสารโครงการกับผลการสำรวจทางวิศวกรรม การกำหนดการออกแบบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 5 ของบทความนี้ (ยกเว้นกรณี การตรวจสอบเอกสารโครงการตามข้อ 1 ของส่วนที่ 3.3 ของบทความนี้ );

2) เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ (ความคิดเห็นเชิงบวก) หรือความไม่น่าเชื่อถือ (ความคิดเห็นเชิงลบ) ของการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนในกรณีที่กำหนดโดยส่วนที่ 2 ของข้อ 8.3 ของประมวลกฎหมายนี้

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

1. บทความที่มีความคิดเห็นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ยกเว้นส่วนที่ 6 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

ส่วนที่ 1 ของบทความที่มีความคิดเห็นกำหนดภาระหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนของรัฐ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในบทความที่แสดงความคิดเห็น

กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 210-FZ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 "ในการแก้ไขประมวลกฎหมายการผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" แก้ไขบทความแสดงความคิดเห็น บทความนี้ใช้ไม่เพียง แต่กับการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมของรัฐด้วย มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของบทความนี้ (ตอนที่ 1, 4, 5, 7 - 11)

2. ส่วนที่ 2 และ 3 ของบทความที่มีความคิดเห็นสร้างกรณีที่รัฐไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุน ความเชี่ยวชาญของรัฐจะไม่ดำเนินการหากการก่อสร้างไม่ต้องการการออกใบอนุญาต ตามการออกใบอนุญาตก่อสร้างไม่จำเป็นในกรณีต่อไปนี้:

การก่อสร้างโรงจอดรถบนที่ดินที่จัดไว้สำหรับบุคคลหรือการก่อสร้างเศรษฐกิจแบบเดชาบนที่ดินที่จัดไว้สำหรับทำสวน

การก่อสร้าง การบูรณะวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุของการก่อสร้างทุน (ซุ้มเพิงและอื่น ๆ );

การก่อสร้างบนที่ดินของอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เสริม

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุก่อสร้างหลักและ (หรือ) ชิ้นส่วนของพวกเขาหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของพวกเขาอย่าละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและไม่เกินขีด จำกัด พารามิเตอร์ของการก่อสร้างที่อนุญาต สร้างขึ้นใหม่ ตามระเบียบการวางผังเมือง

ในกรณีอื่น ๆ หากเป็นไปตามประมวลกฎหมายผังเมืองกฎหมายของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียในกิจกรรมการวางผังเมืองไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

3. บทความที่มีความคิดเห็นเสริมด้วยส่วนที่ 3.1 และ 3.2 (กฎหมายของรัฐบาลกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 N 210-FZ "ในการแก้ไขประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย") ซึ่งกำหนดในกรณีของการตรวจสอบผลลัพธ์ของรัฐ ของการสำรวจทางวิศวกรรมไม่ได้ดำเนินการและเมื่อผลการสำรวจทางวิศวกรรมสามารถส่งสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐ

4. ส่วนที่ 4 - 7 ของบทความที่แสดงความคิดเห็น 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดหน่วยงานที่สามารถนำความเชี่ยวชาญของรัฐหัวข้อความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการ ระยะเวลาสูงสุดการดำเนินการและยังจัดให้มีการทดสอบอื่น ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ยกเว้นที่กำหนดไว้ในบทความแสดงความคิดเห็น

พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547 N 286 (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548) ได้อนุมัติข้อบังคับเกี่ยวกับ หน่วยงานรัฐบาลกลางสำหรับการก่อสร้างการเคหะและบริการชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนจัดการตรวจสอบการวางผังเมืองการเตรียมโครงการและเอกสารโครงการในลักษณะที่กำหนด

กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 199-FZ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 "ในการแก้ไขบางส่วน นิติบัญญัติของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการแยกอำนาจ "(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2549) การแก้ไขและเพิ่มเติมได้ทำขึ้นในส่วนที่ 4 ของข้อ 49 ปัจจุบันการตรวจสอบเอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรมของรัฐสามารถทำได้ ดำเนินการในฐานะหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางและโดยอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐหรือโดยสถาบันของรัฐที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเหล่านี้

กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 232-FZ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 "ในการแก้ไขประมวลกฎหมายการผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียและพระราชบัญญัตินิติบัญญัติบางประการของสหพันธรัฐรัสเซีย" ส่วนที่ 4 ถูกกำหนดไว้ใน ฉบับใหม่และบทความก็เสริมด้วยส่วนใหม่ 4.1 และ 4.2

ส่วนที่ 4.1 กำหนดอำนาจของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพย์สินของรัฐในด้านการก่อสร้าง การวางผังเมือง และอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนหรือสถาบันของรัฐที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการสร้างใหม่ ยกเครื่องซึ่งควรจะดำเนินการในดินแดนของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบสองแห่งขึ้นไปของสหพันธรัฐรัสเซียในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซียบนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซียในน่านน้ำทะเลภายในในทะเลอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซีย, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย, วัตถุอื่น ๆ , ข้อมูลที่ถือเป็นความลับของรัฐ , วัตถุของมรดกทางวัฒนธรรม (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) ที่มีความสำคัญของรัฐบาลกลาง (ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อรักษาไว้) รวมถึง ผลของการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบสำหรับวัตถุเหล่านี้ตลอดจนในด้านการตรวจสอบสถานะของผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว ข้อยกเว้นจาก กฎทั่วไปมีอยู่ในวรรค 1 ของศิลปะ 4.2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตราประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย" ซึ่งกำหนดว่าสหพันธรัฐรัสเซียโอนตามลักษณะที่กำหนดไปยังเจ้าหน้าที่ อำนาจรัฐเรื่องของสหพันธรัฐรัสเซีย - เมืองสำคัญของรัฐบาลกลางของมอสโกในช่วงเวลาจนถึง 1 มกราคม 2011 การใช้อำนาจในการจัดระเบียบและดำเนินการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงที่ไม่ซ้ำกันซึ่งระบุไว้ในและการก่อสร้าง การสร้างใหม่การซ่อมแซมที่สำคัญซึ่งควรจะดำเนินการในอาณาเขตของเมืองที่มีความสำคัญของรัฐบาลกลางของมอสโก และความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

กรณีพิเศษเมื่อการตรวจสอบสถานะของเอกสารดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจถูกกำหนดโดยคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยหรือโดยกฎหมายของรัฐบาลรัสเซีย สหพันธรัฐที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การฟื้นฟู การยกเครื่องซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ในน่านน้ำทะเลภายใน ในทะเลอาณาเขต ของสหพันธรัฐรัสเซีย

ส่วนที่ 6 ถูกเสริมด้วยคำที่อนุญาตให้มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการสร้างใหม่การยกเครื่องซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหพันธรัฐรัสเซียบนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย , ในน่านน้ำทะเลภายใน, ในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย.

5. ส่วนที่ 8 กำหนดเหตุผลในการปฏิเสธที่จะยอมรับเอกสารโครงการสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐ

6. ส่วนที่ 9 และ 10 ของบทความที่แสดงความคิดเห็นมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบทสรุปของการตรวจสอบของรัฐ และยังกำหนดสิทธิ์ของผู้พัฒนาหรือลูกค้าในการคัดค้านข้อสรุปเชิงลบในศาล

บทความที่มีความคิดเห็น 49 แห่งประมวลกฎหมายผังเมืองของรัสเซียกำหนดโครงการก่อสร้างเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน เอกสารการออกแบบซึ่งไม่อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของรัฐ ความเชี่ยวชาญของรัฐ ประเด็นขั้นตอนหลักของการดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐ เหตุที่ปฏิเสธที่จะยอมรับ เอกสารโครงการสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐ ปัญหาเอกสารก่อนโครงการยังคงอยู่นอกกรอบของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม, บทความดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เท่านั้น (ส่วนที่ 1 ของมาตรา 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 N 191-FZ "ในการมีผลบังคับใช้ของรหัสผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย") ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าในปัจจุบันความเชี่ยวชาญของรัฐดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางและสถาบันรองและโดยหน่วยงานบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย ตาม GRK ใหม่ การตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐจะดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางและสถาบันย่อยเท่านั้น ในเรื่องนี้ ต้องใช้เวลาในการสร้างอาณาเขตและสาขาของสถาบันเหล่านี้ในอาณาเขตของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

ดังนั้นในปัจจุบันขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการจึงได้รับการเก็บรักษาไว้ เอกสารหลักในพื้นที่นี้คือระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของความเชี่ยวชาญของรัฐและการอนุมัติการวางผังเมือง เอกสารก่อนโครงการและโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543 N 1008 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบ) * (122) ซึ่งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐการอนุมัติตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า (นักลงทุน) และหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญของรัฐ กำหนดข้อกำหนดสำหรับการสรุปรวมตามผลการตรวจสอบสถานะและอนุมัติเอกสารดังกล่าว

เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐควรได้รับคำแนะนำจากพระราชกฤษฎีกา Gosstroy ของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 29 ตุลาคม 2536 N 18-41 "ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการวางผังเมืองและโครงการก่อสร้างใน สหพันธรัฐรัสเซีย" * (123), คำแนะนำระเบียบวิธีสำหรับการตรวจสอบส่วน "องค์กรการก่อสร้าง" (POS) ของการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโครงการทำงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการอนุมัติ Glavgosexpertizoy แห่งรัสเซีย 18.03.93 นอกจากนี้ การตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการ บางชนิดจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบแผนก ในบรรดาการกระทำดังกล่าว ควรสังเกต: ระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา การอนุมัติ การตรวจสอบและการอนุมัติโครงการล่วงหน้า เอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้างทุน การก่อสร้างใหม่ และการยกเครื่องในระบบของกระทรวงภาษีอากรของสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการอนุมัติ ตามคำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 06.06.2002 N BG-3-17.285; อนุมัติกฎระเบียบสำหรับการตรวจสอบสถานะของโครงการล่วงหน้าและเอกสารโครงการของกระทรวงคมนาคมของสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำสั่งของกระทรวงคมนาคมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 N 96 * (124); อนุมัติขั้นตอนการดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐ การอนุมัติโครงการล่วงหน้าและเอกสารการออกแบบสำหรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมประมง ตามคำสั่งของคณะกรรมการการประมงแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 17 เมษายน 2546 N 146 * (125) เป็นต้น

ตามจดหมายของ Gosstroy แห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 05.03.2001 N ASh-1052 / 24 "ในการตรวจสภาพของการวางผังเมือง, โครงการก่อน, เอกสารการออกแบบ" ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารโครงการภายใต้การตรวจสอบของรัฐไปที่ Glavgosexpertiza แห่งรัสเซียหรือองค์กรตรวจสอบนอกแผนกของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสารถูกกำหนดโดยการสอบนอกภาคส่วนของรัฐโดยมีส่วนร่วมขององค์กรตรวจสอบเฉพาะทาง การคำนวณต้นทุนของงานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในจดหมายของ Glavgosexpertiza ของรัสเซียลงวันที่ 25 มีนาคม 1993 N 24-13-4 / 82 * (126)

ตามที่ระบุไว้แล้วจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2549 ขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางและสถาบันรองรวมถึงหน่วยงานบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียและองค์กรรอง

ปัจจุบัน การตรวจสอบเอกสารของรัฐดำเนินการในระดับสหพันธรัฐโดยสภาผู้เชี่ยวชาญภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักของความเชี่ยวชาญนอกหน่วยงานของรัฐภายใต้ Gosstroy ของรัสเซียโดยมีส่วนร่วมของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเฉพาะทาง เช่นเดียวกับหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบแผนก ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการหลักของรัฐความเชี่ยวชาญนอกภาคส่วนภายใต้ Gosstroy ของรัสเซียได้รับการอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีของ RSFSR เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1991 N 290 (โดยคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2004 N 314, Gosstroy แห่งสหพันธรัฐรัสเซียถูกเปลี่ยนเป็นหน่วยงานกลางเพื่อการก่อสร้างและการเคหะและบริการชุมชน * (127)) ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเฉพาะทางรวมถึงหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบแผนกควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้

Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision จัดและดำเนินการตามความสามารถของรัฐ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอนุมัติขั้นตอนสำหรับการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและข้อกำหนดสำหรับการออกบทสรุปของการตรวจสอบนี้ กิจกรรมใบอนุญาตสำหรับการทบทวน เอกสารการออกแบบสำหรับการติดตั้งนิวเคลียร์, แหล่งกำเนิดรังสี, สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตภาพรังสี, สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บกากกัมมันตภาพรังสี (ระเบียบบริการของรัฐบาลกลางสำหรับการกำกับดูแลด้านนิเวศวิทยา, เทคโนโลยีและนิวเคลียร์, อนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 30 กรกฎาคม, 2004 ยังไม่มีข้อความ 401 * (128)).

หน่วยงานของรัฐบาลกลางสำหรับการก่อสร้างและการเคหะและบริการชุมชนจัดการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐ (ข้อ 5.3.1 ของระเบียบว่าด้วยหน่วยงานของรัฐบาลกลางเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนซึ่งได้รับอนุมัติจากพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16 มิถุนายน , 2004 N 286 * (129).

หน่วยงานของรัฐบาลกลางสำหรับ เกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบสถานะของเอกสารก่อนโครงการและโครงการสำหรับการก่อสร้างและสร้างใหม่ของระบบการบุกเบิกและโครงสร้างไฮดรอลิกที่แยกจากกันเพื่อกำหนดการปฏิบัติตามเอกสารก่อนโครงการและโครงการด้วยข้อมูลดั้งเดิม ข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดของเอกสารกำกับดูแลสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างโครงการสำหรับระบบการบุกเบิกและโครงสร้างไฮดรอลิกที่แยกจากกันและการอนุมัติเอกสารที่ระบุ (ข้อ 5.3.9 ของระเบียบว่าด้วยหน่วยงานด้านการเกษตรแห่งสหพันธรัฐอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาล สหพันธรัฐรัสเซีย 30 มิถุนายน 2547 N 328 * (130)) .

หน่วยงานรัฐบาลกลาง แหล่งน้ำจัดให้มีการตรวจสอบสถานะของเอกสารก่อนโครงการและการออกแบบสำหรับการก่อสร้างและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะของแหล่งน้ำในลักษณะที่กำหนด (ข้อ 5.1.4 ของระเบียบว่าด้วยหน่วยงานทรัพยากรน้ำของรัฐบาลกลางได้รับการอนุมัติโดย พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16.06.204 N 282 * ( 131)

บริการของรัฐบาลกลางเพื่อแรงงานและการจ้างงานดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของรัฐในลักษณะที่กำหนดโดยระเบียบว่าด้วยความเชี่ยวชาญของรัฐด้านสภาพการทำงานในสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการอนุมัติ พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 N 244 * (132)

เรือนจำกลางดำเนินการตรวจสอบแผนกเอกสารโครงการสำหรับการสร้างใหม่และการก่อสร้างวัตถุของระบบกักขังตลอดจนการยกเครื่องอาคารและโครงสร้าง (อนุวรรค 2 ของวรรค 7 ของพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในเดือนตุลาคม 13, 2004 N 1314 "ปัญหาของการบริการเรือนจำกลาง" * ( 133))

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียกำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสารการออกแบบของรัฐสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย (อนุวรรค 69 ของวรรค 7 ของพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 N 1082 "ประเด็น ของกระทรวงกลาโหมของสหพันธรัฐรัสเซีย" * (134))

บริการของรัฐบาลกลางเพื่ออุทกอุตุนิยมวิทยาและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทกอุตุนิยมวิทยา (พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 N 372) * (135)

สภาผู้เชี่ยวชาญภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐในด้านเอกสารก่อนโครงการและโครงการ โดยต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

สำหรับเอกสารก่อนโครงการและการออกแบบ ผู้อำนวยการหลักของความเชี่ยวชาญนอกภาครัฐภายใต้ Gosstroy of Russia ดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐเกี่ยวกับวัตถุต่อไปนี้:

วัตถุ การก่อสร้างซึ่งดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้เงินทุน งบประมาณของรัฐบาลกลาง, เงินให้กู้ยืมของรัฐและเงินกู้ยืมที่ได้รับภายใต้การค้ำประกันของรัฐ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายของกองทุนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

วัตถุที่อยู่ใน ทรัพย์สินของรัฐ; สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งใช้ร่วมกันโดยสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐอื่น ๆ และถูกสร้างขึ้นด้วยแรงดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงแบ่งปันการผลิต ฯลฯ

โครงการทดลองและโครงการพื้นฐานที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานจำนวนมาก วัตถุที่อาจเป็นอันตรายและซับซ้อนมากในทางเทคนิค

ในระดับวิชาของสหพันธรัฐรัสเซียความเชี่ยวชาญของรัฐนั้นดำเนินการโดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในเรื่องของสหพันธรัฐโดยมีส่วนร่วมของหน่วยงานอาณาเขตของระบบพิเศษที่กล่าวถึงข้างต้น

ระเบียบนี้กำหนดความสามารถขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานที่เชี่ยวชาญของแผนก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 การตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐจะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตหรือสถาบันของรัฐที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

ตามวรรค 2 ของข้อบังคับ เอกสารโครงการต้องอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุนและรูปแบบการเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวก (องค์กร อาคาร และโครงสร้าง) ที่กำลังพัฒนา ข้อยกเว้นของกฎนี้คือเอกสารประกอบสำหรับวัตถุ งานก่อสร้างซึ่งไม่กระทบต่อการออกแบบและลักษณะอื่นๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย และสำหรับการก่อสร้าง การขยาย การสร้างใหม่ อุปกรณ์ทางเทคนิค การยกเครื่อง การอนุรักษ์ และการชำระบัญชีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต

เตรียมแก้ไขเอกสารเปลี่ยนแปลงที่ยังมิได้มีผลบังคับใช้

"รหัสผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547 N 190-FZ (แก้ไขเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2019) (แก้ไขและเพิ่มเติมมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2019)

ConsultantPlus: หมายเหตุ

ในกรณีที่ก่อนวันที่ 08/04/2018 ได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับเอกสารโครงการซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ 3.5 ของศิลปะ 49 (ตามที่แก้ไข, มีผลใช้บังคับจนถึง 08/04/2018) ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสารโครงการดังกล่าว

2.2. หากสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุของการเข้าพักของประชาชนจำนวนมาก การตรวจสอบเอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้าง การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเหล่านี้ใหม่เป็นข้อบังคับ เกณฑ์สำหรับการจัดประเภทวัตถุก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในวรรค 4 และ 5 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้เป็นวัตถุของการเข้าพักของประชาชนได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายของรัฐและกฎระเบียบทางกฎหมายในด้าน การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

3.4. เอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารดังกล่าวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของรัฐ:

1) วัตถุที่ระบุในข้อ 5.1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 6 แห่งประมวลกฎหมายนี้

2) วัตถุ, ต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ, การสร้างใหม่, การยกเครื่องซึ่งตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายนี้, จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการกำหนด, ยกเว้นกรณีของการก่อสร้าง, การสร้างใหม่, การยกเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเส้น และโครงสร้างในการดำเนินกิจกรรมการเชื่อมต่อ ( การเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี) สิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนให้กับเครือข่ายการจ่ายก๊าซ

3) วัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น (ในกรณีที่การออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของวัตถุที่ระบุได้รับผลกระทบในระหว่างการทำงานเพื่อรักษาวัตถุของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น);

4) วัตถุ, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ;

5) สิ่งอำนวยความสะดวกการกำจัดของเสียสิ่งอำนวยความสะดวกการกำจัดของเสีย

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

1) ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่รองรับของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนยกเว้นการแทนที่องค์ประกอบแต่ละส่วนของโครงสร้างดังกล่าวด้วยองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันหรืออื่น ๆ ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างดังกล่าว

3) ไม่นำไปสู่การละเมิดข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาข้อกำหนดในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมข้อกำหนดสำหรับการปกป้องรัฐของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมข้อกำหนดสำหรับการใช้พลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ากำลังและสิ่งอำนวยความสะดวก อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการก่อการร้ายของโรงงาน

5) สอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้าง (การสร้างใหม่) ของวัตถุก่อสร้างทุนดำเนินการโดยใช้งบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจัดตั้งขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการลงทุน , เป็นลูกบุญธรรมเกี่ยวกับวัตถุก่อสร้างทุนของทรัพย์สินของรัฐ (เทศบาล) ในลักษณะที่กำหนด

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

4.1. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ และความเชี่ยวชาญของรัฐของผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตรากฎหมายของ ประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" ดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของส่วนที่ 3 ของข้อ 6.1 ของประมวลกฎหมายนี้หรือโดยสถาบันของรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) รองลงมายกเว้นกรณี ระบุไว้ในส่วนที่ 4.8 ของบทความนี้ หรือในกรณีที่โดยคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับวัตถุในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายกำกับดูแลของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การสร้างใหม่ ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในประเทศ ในน่านน้ำทะเลตอนล่างในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดของเสียสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดของเสียสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่จัดเป็นวัตถุประเภท I ตามกฎหมายในสนาม ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ได้รับการพิจารณาแล้ว

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

4.2. ความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับโครงการก่อสร้างทุนอื่น ๆ และความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยผู้มีอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ ) สถาบันที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ณ ที่ตั้งของที่ดินที่มีการวางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้าง , การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนขึ้นใหม่

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

4.5. นิติบุคคลที่ระบุในส่วน 4.3 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ หากการเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวและ (หรือ) ประสิทธิภาพของการสำรวจทางวิศวกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยนิติบุคคลเหล่านี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการยกเลิกการรับรองของนิติบุคคลเหล่านี้สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ

ConsultantPlus: หมายเหตุ

บทบัญญัติของส่วนที่ 4.6 ของศิลปะ 49 ใช้ไม่ได้จนถึง 01/01/2020 กับผู้เชี่ยวชาญของรัฐในการประเมินความน่าเชื่อถือของการกำหนดต้นทุนโดยประมาณดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีสิทธิ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือตามเอกสารนี้ (แก้ไขจนถึง 01/01/2019 ).

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนในกรณีที่กำหนดโดยส่วนที่ 2 ของข้อ 8.3 ของประมวลกฎหมายนี้

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

5.3. เอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะถูกส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงในรูปแบบของข้อมูลเว้นแต่เอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมมีข้อมูลที่ประกอบเป็นความลับของรัฐ

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

6. ไม่อนุญาตให้ทำการตรวจสอบเอกสารโครงการอื่น ๆ ยกเว้นการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ให้ไว้ในบทความนี้ การตรวจสอบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมด้วย ในฐานะที่เป็นการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับวัตถุ, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย, บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย, ในน่านน้ำทะเลภายใน, ในทะเลอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลเอกสารการออกแบบสถานีบริการน้ำมันคลังสินค้าเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นในกรณีดังกล่าว สถานีบริการน้ำมันและคลังสินค้าเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นมีการวางแผนสำหรับการก่อสร้างและสร้างใหม่ภายในขอบเขตของเขตป้องกันน้ำในอาณาเขตของท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานของทางน้ำภายในประเทศรวมถึงฐาน (โครงสร้าง) สำหรับจอดเรือขนาดเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน บริการของรัฐบาลกลางความปลอดภัยหรือได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของภูมิภาคคาลินินกราดที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 100 MW ขึ้นไป เอกสารการออกแบบสำหรับโรงกำจัดขยะ สิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดของเสีย แปลงที่ดินเทียมในแหล่งน้ำ , เอกสารการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับวัตถุในประเภท I ยกเว้นเอกสารการออกแบบสำหรับหลุมเจาะที่สร้างขึ้นบนที่ดินที่จัดไว้ให้สำหรับผู้ใช้ดินชั้นล่างและจำเป็นสำหรับการศึกษาทางธรณีวิทยาระดับภูมิภาคการศึกษาทางธรณีวิทยา , การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

(แก้ไขโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2548 N 210-FZ วันที่ 18 ธันวาคม 2549 N 232-FZ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 N 75-FZ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 N 309-FZ วันที่ 18 กรกฎาคม , 2011 N 243-FZ , ลงวันที่ 07/19/2011 N 246-FZ , ลงวันที่ 11/28/2011 N 337-FZ , ลงวันที่ 06/28/2014 N 181-FZ , ลงวันที่ 07/21/2014 N 219-FZ (แก้ไขเมื่อ 12/25/2561) ลงวันที่ 10/22/2014 N 315 -FZ ลงวันที่ 12/29/2014 N 458-FZ ลงวันที่ 08/03/2561 N 321-FZ ลงวันที่ 08/02/2019 N 283-FZ ลงวันที่ 08/02/2019 N 294-FZ)

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

1) หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษซึ่งมีความสำคัญของรัฐบาลกลางในอาณาเขตธรรมชาติของไบคาลและ ในความสัมพันธ์กับวัตถุอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซับซ้อนทางเทคนิคและเป็นเอกลักษณ์ , สิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันและความปลอดภัย, การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและท้องถิ่น, ในกรณีที่การก่อสร้าง, การสร้างใหม่ ของสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวภายในขอบเขตของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

(ดูข้อความในฉบับที่แล้ว)

มาตรา 49 ดินแดนอาณาเขตธรรมชาติคุ้มครองพิเศษ

1. เอกสารการออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างทุนและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารการออกแบบดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2, 3 และ 3.1 ของบทความนี้ การตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมจะดำเนินการในรูปแบบของการตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐ ผู้พัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคตามทางเลือกของเขาส่งเอกสารโครงการและผลการสำรวจทางวิศวกรรมสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐหรือความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ของรัฐ ยกเว้นในกรณีที่ตามบทความนี้เกี่ยวกับเอกสารการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุน และผลการสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อจัดทำเอกสารโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อการตรวจสอบของรัฐ

1) อาคารพักอาศัยเดี่ยวที่มีจำนวนชั้นไม่เกินสามสำหรับที่อยู่อาศัยของครอบครัวเดียว (วัตถุของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล);

3) อาคารอพาร์ตเมนต์มีไม่เกินสามชั้น ประกอบด้วยส่วนบล็อกหนึ่งส่วนขึ้นไป จำนวนไม่เกินสี่ชั้น แต่ละห้องประกอบด้วยอพาร์ตเมนต์และพื้นที่ส่วนกลางหลายห้อง และแต่ละห้องมีทางเข้าแยกต่างหากพร้อมทางเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลาง

2.1. หากมีการวางแผนการก่อสร้าง การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ ภายในขอบเขตของเขตกันชนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางท่อ การตรวจสอบเอกสารโครงการสำหรับการก่อสร้าง การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนเหล่านี้ขึ้นใหม่ เป็นข้อบังคับ

3. การตรวจสอบเอกสารโครงการจะไม่ดำเนินการหากการก่อสร้าง การก่อสร้างใหม่ไม่ต้องการใบอนุญาตก่อสร้าง เช่นเดียวกับในกรณีของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการออกแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่ได้รับข้อสรุปในเชิงบวกจาก การตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐและถูกนำมาใช้ซ้ำ (ต่อไปนี้ - เอกสารการออกแบบมาตรฐาน) หรือการแก้ไขเอกสารการออกแบบดังกล่าวที่ไม่ส่งผลต่อการออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างทุน การตรวจสอบเอกสารโครงการไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโครงการที่เตรียมไว้สำหรับการยกเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุน ยกเว้นเอกสารโครงการที่เตรียมไว้สำหรับการยกเครื่อง ทางหลวงการใช้งานทั่วไป.

3.3. นักพัฒนาหรือลูกค้าด้านเทคนิคอาจส่งเอกสารการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 ของบทความนี้ตามความคิดริเริ่มของเขาและผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการออกแบบดังกล่าวสำหรับความเชี่ยวชาญของรัฐหรือที่ไม่ใช่ของรัฐ .

3.4. เอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของประมวลกฎหมายนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การสร้างใหม่ซึ่งได้รับทุนจากงบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย ถนนสาธารณะ การยกเครื่องที่ได้รับทุนหรือคาดว่าจะเป็น ได้รับทุนจากงบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย , วัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น (ในกรณีที่การออกแบบและลักษณะอื่น ๆ ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของวัตถุที่ระบุได้รับผลกระทบในระหว่างการทำงานเพื่อรักษาวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น) และผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว เช่นเดียวกับเอกสารการออกแบบของวัตถุ การก่อสร้าง การสร้างใหม่ ซึ่งควรจะดำเนินการในดินแดนของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ วัตถุที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางและการกำจัดของเสียประเภท I - V ของอันตราย awns อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของรัฐ

4. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการและความเชี่ยวชาญของรัฐของผลการสำรวจทางวิศวกรรมนั้นดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางหน่วยงานบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) สถาบันสังกัดหน่วยงานดังกล่าว

4.1. ความเชี่ยวชาญของรัฐในเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 5.1 ของข้อ 6 ของหลักจรรยาบรรณนี้ และความเชี่ยวชาญของรัฐของผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตรากฎหมายของ ประมวลกฎหมายผังเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย" ดำเนินการโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของส่วนที่ 3 ของข้อ 6 ของประมวลกฎหมายนี้หรือโดยสถาบันของรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ) สังกัด ยกเว้นในกรณีที่ พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยหรือกฎหมายทางกฎหมายของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับวัตถุการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ในน่านน้ำทะเลภายใน ในทะเลอาณาเขตของรัสเซีย สหพันธ์ เช่นเดียวกับในความสัมพันธ์กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางและการกำจัดของเสียประเภทอันตราย I - V หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ได้รับการพิจารณาแล้ว

4.2. ความเชี่ยวชาญของรัฐของเอกสารโครงการสำหรับโครงการก่อสร้างทุนอื่น ๆ และความเชี่ยวชาญของรัฐจากผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยผู้มีอำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐ (งบประมาณหรืออิสระ ) สถาบันที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ณ ที่ตั้งของที่ดินที่มีการวางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้าง , การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทุนขึ้นใหม่

4.4. หน่วยงานบริหาร เช่นเดียวกับสถาบันที่อยู่ภายใต้พวกเขา ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 - 4.2 ของบทความนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินการตามการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง และ (หรือ) การสำรวจทางวิศวกรรม

4.5. นิติบุคคลที่ระบุในส่วน 4.3 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ หากการเตรียมเอกสารโครงการดังกล่าวและ (หรือ) ประสิทธิภาพของการสำรวจทางวิศวกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยนิติบุคคลเหล่านี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการยกเลิกการรับรองของนิติบุคคลเหล่านี้สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่ไม่ใช่ของรัฐและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ

6. ไม่อนุญาตให้ทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกสารโครงการ ยกเว้นการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของเอกสารโครงการที่ให้ไว้ในบทความนี้ รวมถึงการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง การสร้างใหม่ ควรจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย บนไหล่ทวีปของสหพันธรัฐรัสเซีย ในน่านน้ำทะเลภายใน ในทะเลอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย บนดินแดนธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ พื้นที่ตลอดจนเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางและการกำจัดของเสียประเภทอันตราย I - V ที่ดินเทียมบนแหล่งน้ำ

6.1. เพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของรัฐเกี่ยวกับเอกสารโครงการและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของเอกสารโครงการสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้างหรือการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการบนที่ดินของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เอกสารโครงการดังกล่าวตาม ขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียถูกส่งไปยัง:

1) หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐเกี่ยวกับวัตถุการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในดินแดนที่มีพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษซึ่งมีความสำคัญของรัฐบาลกลางและเกี่ยวกับอันตรายโดยเฉพาะ วัตถุที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ทางเทคนิควัตถุของการป้องกันและการก่อสร้างด้านความปลอดภัยซึ่งการสร้างใหม่ควรจะดำเนินการในดินแดนของดินแดนทางธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษซึ่งมีความสำคัญระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นในกรณีที่มีการก่อสร้างการสร้างวัตถุดังกล่าวขึ้นใหม่บนดินแดน ดินแดนธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

2) อำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวัตถุการก่อสร้างการสร้างใหม่ซึ่งควรจะดำเนินการในดินแดนของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษของภูมิภาค และความสำคัญในท้องถิ่น ยกเว้นเอกสารโครงการของวัตถุที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนนี้

6.2. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลาง, อำนาจบริหารของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย, ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการของรัฐและตามส่วนที่ 4 ของบทความนี้ดำเนินการตรวจสอบสถานะดังกล่าวส่งเอกสารโครงการที่ส่งโดยนักพัฒนาหรือฝ่ายเทคนิค ลูกค้าของวัตถุที่ระบุไว้ในอนุวรรค 7.1 ของข้อ 11 และอนุวรรค 4.1 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 ฉบับที่ 174-FZ "ในความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม" สำหรับความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้

6.3. ผลการตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเอกสารโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างการก่อสร้างซึ่งควรจะดำเนินการในดินแดนของพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษเป็นข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง

7. ระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบของรัฐนั้นพิจารณาจากความซับซ้อนของวัตถุก่อสร้างทุน แต่ไม่ควรเกินหกสิบวัน

1) การไม่มีอยู่ในเอกสารการออกแบบของส่วนที่ให้ไว้โดยส่วนที่ 12 และ 13 ของข้อ 48 ของประมวลกฎหมายนี้

7) การส่งเอกสารโครงการและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมไปยังผู้บริหารระดับสูง, สถาบันของรัฐ, หากตามประมวลกฎหมายนี้, การตรวจสอบสถานะของเอกสารโครงการดังกล่าวและ (หรือ) ผลการสำรวจทางวิศวกรรมดำเนินการโดยผู้อื่น อำนาจบริหารสถาบันของรัฐอีกแห่งหนึ่ง

8) วรรค 8 ถูกประกาศว่าเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ตาม กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ฉบับที่ 337-FZ

9. ผลการตรวจสอบเอกสารโครงการเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงบวก) หรือการไม่ปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงลบ) ของเอกสารการออกแบบที่มีข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคและผลการสำรวจทางวิศวกรรมข้อกำหนดสำหรับเนื้อหา ของส่วนต่างๆ ของเอกสารการออกแบบตามส่วนที่ 13 ของข้อ 48 ของหลักจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนการปฏิบัติตามผลการสำรวจทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดของข้อบังคับทางเทคนิค (ในกรณีที่ส่งผลการสำรวจทางวิศวกรรมแล้ว เพื่อตรวจสอบพร้อมกับเอกสารโครงการ) ในกรณีที่ผลการสำรวจทางวิศวกรรมถูกส่งไปตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสารการออกแบบไปตรวจสอบ ผลของการทดสอบจะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงบวก) หรือการไม่ปฏิบัติตาม (ความคิดเห็นเชิงลบ) ของผลการสำรวจทางวิศวกรรม ด้วยข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค

12. ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของการตรวจสอบเอกสารโครงการและ (หรือ) การตรวจสอบผลการสำรวจทางวิศวกรรม ผู้พัฒนา ลูกค้าด้านเทคนิค หรือตัวแทน ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติความคิดเห็นดังกล่าว มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ในการพัฒนานโยบายของรัฐและกฎระเบียบทางกฎหมายในด้านการก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, การวางผังเมือง, ในลักษณะที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ระบุ การตัดสินใจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในการยืนยันหรือไม่ยืนยันข้อสรุปของการตรวจสอบของรัฐหรือการตรวจสอบที่ไม่ใช่ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการที่เหมาะสมและ (หรือ) การตรวจสอบผลลัพธ์ของ การสำรวจทางวิศวกรรม ผู้พัฒนา ลูกค้าด้านเทคนิค